导读:
目录
甲方:_________ 乙方:_________
甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《箱式变电站购货合同》,约定由乙方向甲方提供包含型号为_________变压器在内的箱式变电站,由于乙方现提供的型号与原合同约定不符,且未按规定在高压开关安装联动隔离板,导致该变电站经供电局两次验收均不合格。为了妥善解决相关事宜,减少乙方因此而造成的损失,经甲、乙双方协商,达成如下协议:
第一条 关于变压器型号的问题: 甲方接受乙方已安装的型号为_________的变压器,但附有如下条件: 1.1 乙方必须保证该箱式变电站的质量优良,能够正常使用,保证该产品在本协议签订后能够一次通过供电局的验收并合格,否则,甲方有权拆除已安装的箱式变电站,另行购买其他产品安装使用,除所造成的一切损失由乙方承担,乙方还需赔偿甲方双倍于合同金额的赔偿金。 1.2 自...
房屋租赁合同协议
本合同当事人:
出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方将房屋出租给乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同。
第
一条甲方保证所出租的房屋符合国家对租赁房屋的有关规定。
第二条房屋的坐落、面积、装修、设施情况
1、甲方出租给乙方的房屋位于____。
2、出租房屋面积共平方米(建筑面积)。
3、该房屋现有装修及设施、设备情况详见合同清单。
该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。
第三条乙方应提供身份证明文件,甲方可复印该文件备存。所有复印件仅供本次租赁使用。
第四条租赁期限、用途
1、该房屋租赁期共_6_个月。自2006年8月28日起至_2007年2月28日...
合同违约赔偿协议的撰写要具备以下内容:
1、一方不履行义务、履行义务不符合约定的,可以约定造成的损失由造成损失一方进行赔偿;
2、约定具体数额或者根据一般实际情况,约定在30%以内;
3、约定解决争议的途径,仲裁或者诉讼解决。
根据2021年实施的《民法典》第五百八十三条的规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
法律依据:
《民法典》第五百八十三条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。
越是商业价值越大的商业活动,自然会有着更多更具体的合同来进行规定,以此来确保合同的更好推进,因此赔偿协议也是需要的,今天就跟法律快车小编一起来看看合同违约赔偿协议怎么写以及相关问题的解答吧!
一、合同违约赔偿协议怎么写甲方(出卖人):****都城物业发展有限公司
乙方(买受人):****劲松路甲1号松华园小区 单元 房业主
鉴于:
1、2007年 月 日,甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号: ),乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿),乙方已向甲方支付购房款人民币 元。
2、甲方应于2007年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自2008年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至2008年5月19日。...
转让方: (以下简称甲方)地址: 电话:法定代表人: 职务:委托代理人: 职务:
受让方: (以下简称乙方)地址: 电话:法定代表人: 职务:委托代理人: 职务:
本合同由甲方与乙方于 年 月 日在 地订立。鉴于甲方在 公司合法拥有 %股权,该公司于 年 月 日在 市工商行政管理局登记注册。现甲方有意转让其在 公司拥有的 %股权,并且甲方转让其股权的要求已获得 公司股东会及甲方上级有关部门的批准。鉴于乙方同意让甲方在 公司拥有 %股权。鉴于 公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的 %股权。甲、乙双方经友好协商,本着平等互利的原则,就甲方在 公司拥有的 %股权转让事宜达成如下协议:
第一条 股权转让价格及价款的支付方式
1、甲方同意根据本合同所规定的条件以 号评估报告所列的评估范围、评估结果为依据,以 元将其在 公司拥有的 %股权转让给乙方,乙方同意以此价格受让该股权,上述资产...
版权说明:法律快车对文章享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
相关知识推荐
推动文化企业跨区域发展,重点支持图书连锁建设等建立文化投融资服务体系、跨区域文化产业园区平台建立企业信用互联互通机制,搭建原创图书等版权贸易平台建立文化市场执法
据加拿大外交事务和国际贸易网近日报道,澳大利亚、加拿大、欧洲联盟及其成员国、日本、韩国、墨西哥、摩洛哥、新西兰、新加坡、瑞士和美国等国于4月12日在新西兰召开为
协议书是社会生活中,协作的双方或数方,为保障各自的合法权益,经双方或数方共同协商达成一致意见后,签订的书面材料,是契约文书的一种。那么协议书有法律效力吗?首先,
核心提示:协议可以办理公证吗?公证机构办理的公证事项包括)合同;继承;委托、声明、赠与、遗嘱;财产分割;招标投标、拍卖等事项。协议一般也可以办理公证,例如遗产继
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
施工合同诉讼有效期一般是3年,特殊情况从其规定。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效为3年,自权利被侵害之日起超过二十年的人民法院一般不予保护,但可以受理其诉讼
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
承揽合同纠纷是在承揽人按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬的过程中发生的纠纷,如报酬支付纠纷、定作物质量纠纷、承揽人保管纠纷、违约纠纷等。
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
热门知识