被拖欠进度款，一直拖着不给，请求解决解决办法
更新时间：2019-09-23 09:42:18人浏览
问题描述：
被拖欠进度款，一直拖着不给，请求解决解决办法
1位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助123761人 · 响应时间 平均4分钟内
工程进度款支付1．根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14日内，发包人应按不低于工程价款的60％，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。
2．发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15日起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。
3．发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
2．发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15日起计算应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)。
3．发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
2019-09-23 09:42:18
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
浅析解决拖欠农民工工资问题的对策
浅析解决拖欠农民工工资问题的对策近年来，每到年底均有大量的外地农民工到劳动保障监察部门或仲裁部门讨要工资，今年更为突出，仅我区就有数十起，全市有数百起之多。出现
工资福利制度
人浏览
我国《社会保险法》第八十六条规定：用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险费征收机构责令限期缴纳或者补足，并自欠缴之日起，按日加收万分之五的滞纳金；逾期仍
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
解决拖欠工程款问题的对策
本文讲的是建筑债务。政府有关部门应对建设单位上报的项目进行严格审查，尤其是投资能力的审查，严格执行先落实资金，后上项目的原则，严格审查上报项目的资金落实情况。.
工程款拖欠纠纷
人浏览
单位拖欠工资是一个常见的问题，可以通过下面的方法解决：1．到劳动行政部门举报（通常是劳动管理监察大队）。2．也可以直接申请仲裁（仲裁费用200-300元，如果你
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程进度款支付1．根据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14日内，发包人应按不低于工程价款的60％，不高于工程价款的90%向承包人支付工
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
用人单位拖欠劳动者工资的，劳动者有欠条，但是拖欠工资快两年已经过了劳动仲裁时效，劳动争议仲裁委员会一般是不会受理，劳动者有欠条，劳动者应当依法到用人单位所在地的
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
建议向劳动监察求助
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
诈骗罪坐牢可以离婚吗
诈骗罪坐牢可以离婚。夫妻一方服刑期间，另一方可以提起诉讼离婚；夫妻双方感情确已破裂，没有继续维持的可能，经法院调解，坚持离婚，法院按照相关法律，应判决准予离婚。
婚姻家庭
人浏览
押金一般是可以的，但是可能有违约金
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
离婚诉讼需要的费用如下：法律规定诉讼离婚案件，当事人应交纳50元至300元的诉讼费。涉及财产分割，财产总额不超过20万元的，不另行交纳；超过20万元的部分，按照
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
分居五年离婚可以分财产吗
分居五年离婚可以分财产。按照法律规定，离婚时财产分割，由双方协商解决，双方不愿协商或协商未果的，可以向法院提起诉讼，由法院依照法律规定以及当事人双方的情况，依法
婚姻家庭
人浏览
要离婚结婚证丢了的解决办法：1、对方当事人具有结婚证的，也可以办理离婚登记手续的；2、双方当事人的结婚证都丢失了，可以向当事人户口所在地的婚姻登记机关申请补领，
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
领结婚证需要人事档案吗
领结婚证不需要人事档案。领取结婚证需要的证件是本人和对方无禁止结婚的血缘关系的声明；男女各自的身份证、户口簿；本人无配偶的签字声明以及3张2寸近期半身免冠彩色合
婚姻家庭
人浏览
您好，离婚分为协议离婚和诉讼离婚，如果一方不同意离婚那就很难走协议离婚的途径，建议您走诉讼离婚。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
到处宣传别人出轨违法吗
到处宣传别人出轨违法。到处宣传他人出轨是侵犯名誉权的行为，对于捏造事实诽谤他人出轨的，对他人的身心健康造成影响，自然构成侵权。直接影响个人名誉。受害人可以要求对
婚姻家庭
人浏览
父母付首付夫妻还贷的，如果是婚前购买的，则在离婚的时候对于共同偿还的贷款部分应当平均分割，如果是婚后购买且没有明确赠与一方的，则房子属于夫妻共同财产应当平均分割
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
判决离婚后民政局会显示离婚吗
判决离婚后民政局不会显示离婚。人民法院没有义务主动通知民政部门，双方是否被判决离婚。更改民政局的婚姻状况，双方当事人需要携带有关证件，前往当地街道办事处或者公安
婚姻家庭
人浏览
书写离婚协议书时，要具有法律效力要注意以下几点：第一点，必须明确双方是自愿离婚，协议书的内容是双方自愿达成的；第二点，要对子女抚养、财产债务作出处理意见；第三点
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
有合法有效的结婚证是可以离婚的
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
直接起诉法院要求离婚就可以
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法院判决离婚的标准是“夫妻感情是否确已破裂”。如果法庭审理认定夫妻双方感情已经彻底破裂，则会判决离婚，如果起诉离婚如果没有法定情形，对方不同意离婚的，法院一般不
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
