施工现场拖延三个月,能否补偿工作费用?

更新时间:2024-07-06 10:26:08人浏览
问题描述:
农民工到施工现场工作,施工现场拖延三个月,能否补偿工作费用?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
劳动纠纷律师团队 咨询我
已帮助197190人 · 响应时间 平均4分钟内
工期拖延索赔事项如下:1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失;2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等;3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用;4、工地管理费。5、物价上涨的差生的差价费用。工期索赔注意事项:1、索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔;2、承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现;3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分;4、施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2024-07-06 10:26:04
法律快车咨询顾问 咨询我
已帮助71646人 · 响应时间 平均5分钟内
您好,可以申请劳动仲裁
2024-07-06 10:16:56
平台法律顾问团队 咨询我
已帮助164225人 · 响应时间 平均3分钟内
可以申报并鉴定,根据结果维权
2024-07-06 10:26:08
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
拖欠工资怎样起诉
拖欠工资怎样起诉
法院起诉拖欠工资的人的流程是先要经过劳动仲裁程序。拖欠工资可以先和单位协商,协商不成的向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,必须经过劳动仲裁才能向法院提起诉讼。
工资拖欠纠纷
人浏览
你好,建议申请工伤鉴定,申请工伤赔偿
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
泉州拖欠工资找谁要
泉州拖欠工资找谁要
泉州拖欠工资找劳动局要。劳动者可从劳动局官网投诉入口进行举报或者拨打相关劳动部门的投诉电话,同时可以携带相关材料到用人单
讨薪
人浏览
您好,这种情况可以要求赔偿的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法院怎么起诉拖欠工资
法院怎么起诉拖欠工资
因为拖欠工资属于劳动争议,适用劳动仲裁前置,所以向法院起诉用人单位拖欠工资应当经过以下劳动仲裁程序:1、对劳动争议仲裁委
劳动纠纷
人浏览
法律分析:按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付,满十年应付十个月工资标准。六个月以上不满一年的,按一年计算满六个月的,向劳动者支
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
可以的,你可以申请劳动仲裁
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
单位拖欠工资后如果经劳动局责令其限期支付仍逾期不付的,劳动者是可以要求赔偿的。劳动者可以要求单位按照应付工资百分之五十以上百分之一百以下的标准向其给付赔偿金。法
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
拖欠了三年的工资能要回来,劳动者可以先向本单位劳动争议调解委员会申请调解。调解不成,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
拖欠工资的赔偿标准如下:1、支付应得工资报酬的百分之二十五的额外经济补偿金;2、支付劳动者应得的工资,经济补偿金;3、支付一到五倍的赔偿金。拖欠工资不给的处理方
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
不能。无论是农民工,还是城市工,都是劳动者,履行同样的义务,享有同等的权利。用人单位拖欠劳动者工资,只有无故拖欠的,并经劳动监察责令限期支付不履行的,仲裁庭和人
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工地被水淹了,损失是可以找甲方索赔的,但,需要根据责任不同,由甲方和乙方分别承担。我国相关法律规定,因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应按以下原则分别承担并
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
1、拖欠工资主动离职有补偿金。用人单位拖欠工资的,劳动者可以主动提出解除劳动合同,并且解除劳动合同之后,用人单位需要依法进行赔偿,按劳动者的工作年限进行赔偿。2
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询