工程停工如何索赔，法律上如何认定
更新时间：2023-12-09 17:12:07人浏览
问题描述：
工程停工如何索赔，法律上如何认定
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助168843人 · 响应时间 平均2分钟内
法律分析：项目工程停工的，施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题，如果协商不成的，可以向法院起诉，追索工程款。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第二百三十三条 物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。
涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第二百三十三条 物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。
2023-12-09 17:10:16
咨询我
保险纠纷律师团队
推荐
已帮助196598人 · 响应时间 平均5分钟内
工程停工索赔应向工程师发出意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。法律依据：《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
2023-12-09 17:10:36
咨询我
已帮助125273人 · 响应时间 平均3分钟内
法律分析：停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工，复工单，一般人员是每天每人15元，管理费是人工费的20%，机械停滞费按机械台班的40%走。如果有干扰的话，可以计取干扰费用。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2023-12-09 17:12:07
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程停工损失如何计算
在工程施工过程中，除了特定的不可抗力，一般工程不能随意停工，但是工程在施工的过程中可能会因种种原因造成停工的，工程停工对施工单位和建设单位都会造成比较大损失的，
工程施工
人浏览
法律分析：工程赶工费的计算：1、业主主动提出赶工的，需要支付赶工费；2、赶工的实际工期比计划工期缩短20%，应支付赶工费。主要包括:工人夜餐费、照明费、照明设备
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：建筑工地工伤赔偿标准参照《工伤保险条例》全文，建筑工地工伤主要赔偿：一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金、残疾赔偿金四、医疗费
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
最新建筑工程索赔范本
我们知道，建筑工程如果造成第三人的损害的话，第三人有权向建筑工程的公司索赔。那么最新建筑工程索赔要怎么写呢？以下是法律快车小编为您整理的最新建筑工程索赔范本的内
工程索赔书
人浏览
法律分析：建筑工地工伤赔偿标准参照《工伤保险条例》全文，建筑工地工伤主要赔偿：一次性伤残补助金、一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金、残疾赔偿金四、医疗费
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：工地停工造成的误工费的标准是按照劳动合同规定的标准支付劳动者工资，如果已经超过了一个月，但是劳动者依然提供了正常的劳动，此时支付给劳动者的误工费标准就
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程停工损失的计算：1、发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算；2、对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程停工损失的计算：1、发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算；2、对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程停工损失的计算：1、发包方对工程停工出具了有关人员、机械停置签证的,人工窝工、机械停置费按签证计算；2、对于承包方已按合同约定订货的材料、设备，承包商应负责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
医疗事故赔偿纠纷的诉讼时效怎么算
医疗事故赔偿纠纷的诉讼时效为三年，应当自受害人自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。我国《医疗事故处理条例》规定，发生医疗事故争议，当事人申
医疗事故
人浏览
工程赶工费根据采取赶工措施的费用和实际缩短的工期计算。工程赶工费包括为了抢工期额外投入的人工费、为加快施工进度采取技术措施所发生的材料费机械费等费用。《民法典》
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
医疗事故医院不赔偿该怎么办
医疗事故中医院若不予赔偿的，当事人可以与医院协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。我国《医疗事故处理条例》规定，发生医疗事故的赔偿等民事责任争议，医患双
医疗事故
人浏览
医疗纠纷人民调解协议书反悔怎么撤销
医疗纠纷中的当事人对人民法院作出的调解协议书反悔了的，无法自行撤销，必须经人民法院认定调解协议无效之后才可以重新达成新调解协议或者提起诉讼。我国《人民调解法》规
医疗事故
人浏览
企业停产停业损失的计算：1、以被征收房屋总体价值的一定比例计算；2、按房屋面积计算；3、根据经营收入、利润等指标确定；4、按营业年限计算；6、由评估机构评估。法
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
停产停业损失补偿标准：非因劳动者原因，工厂停工、停产的，在一个工资支付周期内（即一个月内），用人单位应当按正常工资支付劳动者的工资。若超过一个月的，劳动者提供了
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询