我们没有签订劳动合同，在施工现场做承包商，平均每天500多元。因为公司材料不到位，耽误了我们18天。如何计算误工费，应该采取什么程序才能拿到钱？
更新时间：2023-08-22 00:34:04人浏览
问题描述：
我们没有签订劳动合同，在施工现场做承包商，平均每天500多元。因为公司材料不到位，耽误了我们18天。如何计算误工费，应该采取什么程序才能拿到钱？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
已帮助196272人 · 响应时间 平均3分钟内
因工期延误索赔，有四种计算方法，具体如下：
1、按定额计价的工程索赔费用计算合同，或全文件约定的索赔内容计算；
2、根据工程量清单计价工程索赔费用计算计价，参照工程拦标价；
3、未按约定支付的工程款，发包人发生意外，需按同期银行同类货利支付拖欠的工程利息；
4、停工、窝工时发生的索赔费用计算，包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
1、按定额计价的工程索赔费用计算合同，或全文件约定的索赔内容计算；
2、根据工程量清单计价工程索赔费用计算计价，参照工程拦标价；
3、未按约定支付的工程款，发包人发生意外，需按同期银行同类货利支付拖欠的工程利息；
4、停工、窝工时发生的索赔费用计算，包括机械费、人工费、材料周转费、管理费等。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
2023-08-22 00:31:38
咨询我
劳动纠纷律师团队
推荐
已帮助82648人 · 响应时间 平均1分钟内
法律分析：工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费，材料费，分包费用，现场管理费，利润，还有机械使用费等，因承包方的原因导致工期延误的，索赔的这些费用大概就是以上几种，在工期索赔之前，发包方应该按合同约定，先向承包方送达工期索赔通知书。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
2023-08-22 00:32:06
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助102084人 · 响应时间 平均2分钟内
施工索赔的原因包括：
1、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费；
2、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用；
3、分包人的索赔费等。
《民法典》第八百零三条法律依据：《民法典》第八百零三条
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
1、法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费；
2、由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用；
3、分包人的索赔费等。
《民法典》第八百零三条法律依据：《民法典》第八百零三条
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2023-08-22 00:34:04
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
“误工费赔偿金额=误工收入(天/月/年)×误工时间误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
如果能和对方协商解决最好，否则可以搜集证据提起诉讼或投诉
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
你们可以向公司主张工伤，同时主张工伤期间的误工费。工伤要去当地的社保局工伤部门去交材料。
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
工地没签合同干完工程不给钱的办法是：当事人可以依法向法院提起民事诉讼，因情况紧急，不立即申请保全将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，当事人可以在提起诉讼或者申
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
不给暑假工工资，暑假工可以到用工所在地的劳动办投诉或者是到公司注册地申请仲裁。法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》第六十九条非全日制用工双方当事人可以订立口头
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
麻烦情况再说具一点 当前您说的内容我们还无法给您精确法律意见。谢谢谢!！
全部17个答案 >
人咨询过 去咨询
低保户死亡还有什么补助吗
低保户死亡后没有补助。低保是最低生活保障金，不是低保老人丧葬费补贴金，按规定没有。农村低保户被纳入了农村建档立卡贫困户，可以享受农村建档立卡贫困户的一些扶贫政策
劳动法
人浏览
据有关规定，误工费的赔偿，有固定收入的，按实际减少的收入计算。没有固定收入或者无收入的，按事故发生地上年度职工平均年工资标准计算。误工时间可以按照医疗机构的证明
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
分包单位可以再劳务分包吗
分包单位不可以再劳务分包。劳务分包是施工行业中的普遍做法，法律在一定范围内允许，但是禁止将承揽到的分包作业再分包给其他的公司，除总承包合同中约定的分包外，分包行
劳动法
人浏览
当事人在申请劳动仲裁时，一般不可以申请误工费。误工费属于人身损害赔偿的项目，是民事纠纷中涉及到的赔偿，而申请劳动仲裁时需要产生劳动争议，即涉及到劳动报酬、工伤医
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
劳动合同到期，公司不续签的，劳动者可以得到用人单位支付的经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。法律依据：《中华
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
辞职直接走，不可以。一般情形需要职工提前一个月告知用人单位，但在试用期只需要提前三天书面通知用人单位。同时，用人单位存在《劳动合同法》情形时，劳动者可以单方面解
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
2022年北京社保缴费基数是多少
2022年北京社保缴费的养老保险基数范围在3613元-26541元之间，医疗保险的缴费基数则为5360元到29732元之间，工伤保险的缴费基数则为4713元到2
劳动法
人浏览
女的社保到退休年龄没有交10年该怎么办
女性职工的社保若到了退休年龄没有缴纳够10年的，可以在社保经办机构办理一次性补缴的手续。我国《社会保险法》规定，用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比
劳动法
人浏览
企业缴纳五险一金还会不会减免
企业缴纳五险一金的费用还是可以减免的，但是需要企业主动申请减免，有关部门是不会主动对其进行减免的。我国《社会保险法》规定，基本养老金由统筹养老金和个人账户养老金
劳动法
人浏览