工程师确定承包人索赔成立的条件是什么
更新时间：2023-03-28 10:16:17人浏览
问题描述：
工程师确定承包人索赔成立的条件是什么
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
保险纠纷律师团队
推荐
已帮助108811人 · 响应时间 平均2分钟内
工程师判定承包人索赔成立的条件有：
1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；
2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；
3.合同变化；
4.工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；
5.不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。
《民法典》第五百七十七条法律依据：《民法典》第五百七十七条
《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；
2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；
3.合同变化；
4.工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；
5.不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。
《民法典》第五百七十七条法律依据：《民法典》第五百七十七条
《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
2023-03-28 10:14:03
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助182774人 · 响应时间 平均2分钟内
工程师判定承包人索赔成立的条件：
1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；
2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；
3.合同变化；
4.工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；
5.不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。法律依据：《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；
2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；
3.合同变化；
4.工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；
5.不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。法律依据：《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2023-03-28 10:14:15
咨询我
已帮助186465人 · 响应时间 平均5分钟内
工程师判定承包人索赔成立的条件有：
1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；
2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；
3.合同变化；
4.工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；
5.不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。法律依据：《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；
2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；
3.合同变化；
4.工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；
5.不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。法律依据：《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
2023-03-28 10:16:17
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
承包人向发包人提出索赔的程序是怎样
在项目实施的过程中发生索赔的事件是相对较多的，对于承包人来讲，如果向发包人提出索赔的话，是要注意一下具体的索赔流程，要提前准备索赔文件，那么承包人向发包人提出索
承包合同
人浏览
医疗事故赔偿纠纷的诉讼时效怎么算
医疗事故赔偿纠纷的诉讼时效为三年，应当自受害人自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。我国《医疗事故处理条例》规定，发生医疗事故争议，当事人申
医疗事故
人浏览
医疗事故医院不赔偿该怎么办
医疗事故中医院若不予赔偿的，当事人可以与医院协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。我国《医疗事故处理条例》规定，发生医疗事故的赔偿等民事责任争议，医患双
医疗事故
人浏览
医疗纠纷人民调解协议书反悔怎么撤销
医疗纠纷中的当事人对人民法院作出的调解协议书反悔了的，无法自行撤销，必须经人民法院认定调解协议无效之后才可以重新达成新调解协议或者提起诉讼。我国《人民调解法》规
医疗事故
人浏览
哪些情形医疗机构不承担赔偿责任
医疗机构不承担赔偿责任的情形包括有：患者或者其近亲属不配合医疗机构进行符合诊疗规范的诊疗的；医务人员在抢救生命垂危的患者等紧急情况下已经尽到合理诊疗义务的；限于
医疗事故
人浏览
病人以口头形式表示死后捐献器官的承诺有效吗
病人以口头形式表示死后捐献器官的承诺，无效。因为，法律规定，完全民事行为能力人可以自主决定无偿捐献其人体组织、人体器官等。但是应该采用书面形式，或者以订立遗嘱的
医疗事故
人浏览
捐赠器官需要什么条件
捐赠器官需要条件如下：1、必须是成年人。在年满18周岁之后，才能够对自己的身体有了处置的权利；2、获得亲属的同意。如果亲属不同意捐赠，那么医院并不会进行强迫。若
医疗事故
人浏览