家装延误工期如何起诉 但是没有签订合同
更新时间：2022-11-08 08:26:04人浏览
问题描述：
家装延误工期如何起诉但是没有签订合同
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助93506人 · 响应时间 平均1分钟内
出现工期延误如果是由于不可抗力导致的，施工合同双方均不需要承担违约责任；如果是因为发包方未按期提供施工材料、未支付工程款导致的，应当由发包方向承包人支付违约金；如果是由于承包人自身原因不能按期完工的，承包人应向发包方支付违约金。
法律依据：
根据2021年1月1日起施行的《民法典》第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
法律依据：
根据2021年1月1日起施行的《民法典》第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2022-11-08 08:22:08
咨询我
婚姻家庭律师团队
推荐
已帮助102023人 · 响应时间 平均1分钟内
工期延误索赔计算延误索赔的依据是：当事人有约定的，按其约定；当事人没有约定的，按照给对方造成的实际损失来赔偿，并包括对方预期可以获得的利益。延误索赔的依据是《民法典》。
法律依据：《民法典》第五百八十三条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
第五百八十四条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
法律依据：《民法典》第五百八十三条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。
第五百八十四条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
2022-11-08 08:24:09
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助54455人 · 响应时间 平均2分钟内
工期延误的情形有：
1、工程量增加；
2、发包人变更设计；
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；
4、发包人未按约支付工程款；
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；
6、工程质量鉴定；
7、不可抗力或其他因素。法律依据：《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
1、工程量增加；
2、发包人变更设计；
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；
4、发包人未按约支付工程款；
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当；
6、工程质量鉴定；
7、不可抗力或其他因素。法律依据：《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
2022-11-08 08:26:04
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建设工程合同工期延误后，主要要看合同中是否约定延误责任，如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形，或者是由不可抗力造成，并且有证据证明上述情形
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
应按照合同约定处理
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
装饰装修合同的诉讼主体是人民法院、原告、被告和第三人。装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。《合同法》第一百二十八条规定，当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
夫妻分居的情况并非仅因感情破裂，还包括工作、学习等多种原因。根据《中华人民共和国民法典》规定，分居满二年可作为夫妻感情破裂的判断依据之一。处理分居问题需关注夫妻
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好对方已经报警了么
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
若夫妻间起诉离婚时车子被卖，可要求经济赔偿。依据《中华人民共和国民法典》，对方擅自卖车属变卖共同财产，离婚时可主张对方少分或不分财产。未及时处理，可能影响财产分
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
在夫妻离婚过程中，债务的分配必须依法进行。共同债务需双方共同承担，个人债务则由个人自行负责。若协商无果，可依法向法院申请裁决，法院将根据实际情况和法律条款，作出
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
离婚诉讼时效一般是三年，从知道或应知权益受到损害时开始计算。如果超过二十年，通常法院不会予以保护，但特殊情况下可申请延长。不及时处理可能会丧失法律保护和追诉权。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
离婚诉讼通常会在提交后的七天内正式立案。按照《民事诉讼法》的规定，只要符合起诉条件，法院都会在七天内进行立案处理。及时准备好相关材料，以提高立案成功率，避免影响
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您有什么问题，能详细说一下吗？
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
