因甲方原因造成停工误工费什么标准
更新时间:2023-01-02 14:27:28人浏览
问题描述:
甲方造成的停工和延误费用的标准是什么
4位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助79230人 · 响应时间 平均5分钟内
一,甲方停工导致的误工费可以索赔吗? 甲方停工导致的误工费可以索赔。这个是工程造价里索赔的知识:
1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。
2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到 工资 赔偿的,他们应该退场。
3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。
4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞补偿,因为你可以移到别的工地。
5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。 收集好 证据 ,办理好监理及甲方现场代表的签证,编制索赔计算书报建设单位。 二,误工费的两种含义 误工费属于 人身损害 里面的赔偿项目, 停工留薪期 间的工资是 工伤保险 补偿的项目,根本是两码事,误工费与工伤保险待遇中的停工留薪期间的工资不是同一个法律概念,两者可以兼得。
1、首先,甲方是否有明确的文件,要施工方停工是否写明从什么时候起停工。
2、如果停工时间较长的话,你的施工技术人员是得不到 工资 赔偿的,他们应该退场。
3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。
4、可以自行的设备如汽车等,得不到停滞补偿,因为你可以移到别的工地。
5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。 收集好 证据 ,办理好监理及甲方现场代表的签证,编制索赔计算书报建设单位。 二,误工费的两种含义 误工费属于 人身损害 里面的赔偿项目, 停工留薪期 间的工资是 工伤保险 补偿的项目,根本是两码事,误工费与工伤保险待遇中的停工留薪期间的工资不是同一个法律概念,两者可以兼得。
2023-01-02 14:27:28
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
甲方原因停工索赔标准
甲方原因导致停工,索赔标准应明确。停工损失补偿办法、停工日期及原因、费用计算与补偿均要详尽。工期延迟时,乙方可依据合同或实际损失索赔,法律依据充分。双方应诚信协
建筑工程索赔
人浏览
工地停工误工费按合同支付。如超过一月仍提供劳动,支付不低于最低工资;未提供劳动可停发。处理时需综合考虑停工时长、劳动提供情况,并参照《工资支付暂行规定》等相关法
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
停工误工费补偿标准
在现实生活当中,我们都知道对于误工费的存在和补偿,我们得清楚在哪些情况下是可以得到赔偿的。那么停工误工费补偿标准?为了帮助大家更好的了解相关的法律知识,法律快车
劳动仲裁调解
人浏览
你好,误工费的计算方式有多种,如果对方有固定工资的话,误工费就是误工天数乘以每天的固定工资,请问对方的具体情况是什么?除了误工费,对方是否还主张其他的赔偿,如果
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
事故误工费营养费赔偿标准:误工费赔偿标准:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人有固定收入的,误工
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
按照合同约定办理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
双方协商约定处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
农民工误工费赔偿问题
核心内容:近年来,随着人身损害赔偿案件数量的增加,尤其是交通事故的频发导致众多受害人因为身体遭受损害而产生误工损失。因受害人的收入、能力水平差异较大,其损失的误
工伤新知
人浏览
事故误工费营养费赔偿标准:误工费赔偿标准:误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人有固定收入的,误工
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工伤期间的误工费的计算方式:如果职工处在停工留薪期间内的,按照原工资福利待遇来计算,该费用由所在单位按月支付,可相当于人身损害赔偿中的误工费;如果员工还遭受了其
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
误工费赔偿是否受年龄限制
随着人们文化程度的提升,法律意识不断增强,越来越多的人拿起法律的武器来维护自身的权益,尤其是在经济利益面前。那么,误工费赔偿是否受年龄限制?为了帮助大家更好的了
损害赔偿
人浏览
劳动者在工地遭遇工伤的,一般不赔偿误工费,但劳动者在停工留薪期的工资待遇,视为误工费。其在停工留薪期内原工资福利待遇不变,由所在单位按月支付。而职工评定伤残等级
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建筑工地工伤误工费赔偿标准是,按照本人因误工减少的固定收入计算。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的,在停工留薪期内,原工资福利待遇不变
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析:误工费的赔偿标准:1、劳动者有固定收入的,误工费=正常情况下劳动工作收入-事故受伤后的劳动收入;2、无固定收入的,误工费=最近三年收入总和(受诉法院所
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询