3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助114664人 · 响应时间 平均2分钟内
简易工程施工合同合范本同编号：发包方：________________
承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规
，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________
二、建筑面积(工程形式)：____________
三、施工地点：________________
四、工期：
1、开工：____年__月__日;
2、竣工：____年__月__日;
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________
六、工程质量标准：________
七、工程价款：共计人民币元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：承包方：
委托代理人：委托代理人：
承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规
，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________
二、建筑面积(工程形式)：____________
三、施工地点：________________
四、工期：
1、开工：____年__月__日;
2、竣工：____年__月__日;
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：________
六、工程质量标准：________
七、工程价款：共计人民币元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：____年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方：承包方：
委托代理人：委托代理人：
2020-08-26 12:29:20
咨询我
已帮助169167人 · 响应时间 平均4分钟内
你好，工程承包协议书格式大体如下：发包单位：（甲方）承包单位：（乙方）甲乙双方经协商就xxx工程事宜达成如下协议：
一、工程概况，如工程名称、地点、范围等，
二、承包方式：
三、开工竣工时间，
四、工程质量标准及验收等，根据双方具体情况增添条款，甲方：乙方：年月日
一、工程概况，如工程名称、地点、范围等，
二、承包方式：
三、开工竣工时间，
四、工程质量标准及验收等，根据双方具体情况增添条款，甲方：乙方：年月日
2020-08-26 12:35:45
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助183193人 · 响应时间 平均2分钟内
您好，工程承包协议书应包含发包与承包双方的基本信息，合同文件及解释顺序，图纸和文件的保管与提供，工程概况，工程期限，工程师的基本信息，工程质量规定，工程检查验收，工程合同总价，工程价款的支付与结算，施工准备，材料、设备供应，施工与设计变更，安全施工与检查，安全防护，工程负责人和工伤事故，违约责任等。双方签名，日期
2020-08-26 12:51:38
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
2022年建筑劳务工程承包协议书范本
在我国，建筑工程承包的情况十分常见，从目前看，建筑工程主要的承包方式有：总包分包方式、平行承包方式、联合体承包方式和合作体承包方式，那2022年建筑劳务工程承包
工程承包常识
人浏览
是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为，该总承包人并不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
内部劳务承包协议范本
劳务外包在工程项目中是很常见的形式，劳务外包几乎是能降低中小企业用工成本，转嫁劳动用工法律风险的合法方式，劳务外包需要签订承包协议，那内部劳务承包协议范本是怎样
劳务派遣合同
人浏览
工程劳务承包协议书范本
一个工程的完成需要耗费大量的人力以及资源，有些施工单位并没有那么多的施工人员，只能从外面聘请员工前来帮忙，这些员工的来源就是劳务派遣公司，施工单位在接收劳动者之
工程承包合同
人浏览
建筑施工劳务分包合同无效主要有三种情形：施工劳务分包合同无效情形一：没有经过发包人同意的违法分包行为。施工劳务分无效包情形二：不具备相应资质“违法分包”。施工劳
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
建设工程的施工是一项技术含量很高的专业技术工作，国家制定了严格的标准控制其准入。从事建筑活动的建筑施工企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
订立建筑工程承包合同，应当遵守法律、行政法规的以下规定：(l)建筑工程承包合同的主体资格要合法。双方当事人都应当具有民事法律关系主体资格，具有履行合同的能力。由
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议，当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
工程承包合同书范本
发包方（甲方）：________________________________
地 址：____________ 邮码
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
劳务合同书范本：
劳务合同书
甲方：
法定代表人或委托代理人：____________
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
在合同谈判中，要注意以下事项：1。合同标的；2、合同标的的的数量和质量；3、双方的权利和义务；4、收费金额和方式；5、商品或服务交付的金额和方式；6、违约责任和
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
房贷提前还款违约金的计算方式为，如果房贷合同中有约定的，按其约定的方式计算。如果当事人约定的违约金数额与实际损失相比，过高或过低的，则当事人可以向法院或仲裁机构
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同，通常包括建设工程勘察、设计、施工合同，依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
在拆迁事宜中，如果涉及不定期租赁合同，可以通过合法解除方式来解决。根据《民法典》第七百三十条，对于不定期租赁，双方均有权在合理期限内通知对方解除合同。如果不提前
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
合同的效力主要体现为法律上的约束力和特定的效果意思。依法成立的合同对当事人具有法律约束力，要求当事人按照约定履行义务，不得随意变更或解除。合同自成立之时起即产生
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法，存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程，由于存在较大的不确定因素，双方的权利义务不明确、法律责任界定不清，容易产生法律纠纷，合同的事前
合同纠纷
人浏览
酒店预订后一般不能退房，但可尝试与酒店协商。根据《中华人民共和国民法典》规定，当事人一方不履行合同义务需承担违约责任。您虽提前18天通知，但已形成合约，酒店有权
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：可以看平台和卖家的规定，如果违反规定，可以和卖家协商退款。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
可以退款，建议与对方协商。根据《中华人民共和国民法典》规定，合同是双方设立法律关系的协议，如因对方原因未签约，可主张退款。如不及时处理，可能会面临资金损失的风险
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
当垫付后遭遇不回款问题时，除了自行协商解决外，确实存在其他多种解决途径。根据《中华人民共和国民法典》第二百三十三条的规定，你可以通过调解、仲裁或诉讼等方式来维护
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
