3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助87797人 · 响应时间 平均1分钟内
最新施工合同范本：
发包人(全称)：______
承包人(全称)：______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1。工程名称：______。
工程地点：_____。
3。工程立项批准文号：______。
4。资金来源：_______。
5。工程内容：_______。
6。工程承包范围：___________。
二、合同工期
计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合_______标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：
人民币(大写______) (￥__元)；其中：
(1)安全文明施工费：
人民币(大写______) (￥_____元)；
(2)材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写______) (￥_____元)；
(3)专业工程暂估价金额：
人民币(大写______) (￥_____元)；
(4)暂列金额：
人民币(大写______) (￥_____元)；
2、合同价格形式：______。
五、项目经理
承包人项目经理：______。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有)；
(2)投标函及其附录(如果有)；
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单或预算书；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2。
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于_____年_____月_____日签订。
十、签订地点
本合同在_______签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自_____生效。
十三、合同份数
本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_____份，承包人执_____份。
发包人：_____(公章)承包人：___(公章)
发包人(全称)：______
承包人(全称)：______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1。工程名称：______。
工程地点：_____。
3。工程立项批准文号：______。
4。资金来源：_______。
5。工程内容：_______。
6。工程承包范围：___________。
二、合同工期
计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合_______标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：
人民币(大写______) (￥__元)；其中：
(1)安全文明施工费：
人民币(大写______) (￥_____元)；
(2)材料和工程设备暂估价金额：
人民币(大写______) (￥_____元)；
(3)专业工程暂估价金额：
人民币(大写______) (￥_____元)；
(4)暂列金额：
人民币(大写______) (￥_____元)；
2、合同价格形式：______。
五、项目经理
承包人项目经理：______。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(1)中标通知书(如果有)；
(2)投标函及其附录(如果有)；
(3)专用合同条款及其附件；
(4)通用合同条款；
(6)图纸；
(7)已标价工程量清单或预算书；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1。发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2。
承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于_____年_____月_____日签订。
十、签订地点
本合同在_______签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自_____生效。
十三、合同份数
本合同一式_____份，均具有同等法律效力，发包人执_____份，承包人执_____份。
发包人：_____(公章)承包人：___(公章)
2020-08-07 20:14:43
咨询我
建筑工程律师团队
推荐
已帮助179014人 · 响应时间 平均4分钟内
你好，两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。
2020-08-07 20:40:37
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
建设工程施工合同纠纷管辖怎样
在我们的社会生活当中，面对施工方我们应该要小心谨慎的处理问题。施工的过程中会有很多的矛盾和纠纷。接下来和法律快车小编一起学习一下下面这篇文章。建设工程施工合同纠
工程合同纠纷
人浏览
建筑工程施工合同签订过程中应注意哪些问题？1.合同主体应适格。对通过市场跟踪所选择的合同当事人，应核查其资质证书、企业资信、注册资本等工商登记信息，并核查其使用
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
建设工程施工合同纠纷管辖是怎样
建设工程的施工是现代社会发展的十分迅速的一件事情，对于建设工程的纠纷也是十分的常见的，但是很多人都是不知道这个纠纷的管辖是怎样的。下面就让法律快车小编为大家带来
工程合同纠纷
人浏览
建设工程施工合同纠纷的管辖
因履行建设施工合同发生纠纷而无法达成协商的情况下，双方当事人会向有管辖权的法院起诉，法院对案件的管辖权是案件顺利进行的前提条件，那么建设施工合同的定义及施工范围
工程合同纠纷
人浏览
建设工程施工合同和劳务施工合同的区别。二者的区别：1.标的种类不同。工程分包的是建设工程，分包人是取得总包工程中的一部分非主体工程;工程劳务分包人是取得工程中的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
订立建筑工程承包合同，应当遵守法律、行政法规的以下规定：(l)建筑工程承包合同的主体资格要合法。双方当事人都应当具有民事法律关系主体资格，具有履行合同的能力。由
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
房屋租赁合同丢失证明须提供以下资料：1、当事人的合法证件(1)私人出租屋或承租房屋的国内居民需提供本人身份证，港澳同胞需提供本人回乡证或通行证，台湾同胞需提供本
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好，建议收集相关证据。
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
什么是商事代理制度
商事代理制度指的是代理商依据被代理人的委托，以自己的名义或以委托人的名义为委托人卖或买或提供服务，并从中获取报酬的经营活动的制度。委托代理人按照被代理人的委托行
法律文书大全
人浏览
抵押权
全部6个答案 >
人咨询过 去咨询
个体工商户营业执照年检网上申报流程是什么
个体工商户营业执照也是需要年检的，可以在工商登记机关指定的网址进行查询。个体工商户应当于每年1月1日至6月30日，向登记机关报送年度报告。个体工商户应当对其年度
法律文书大全
人浏览
首先根据合同约定的争议方式解决；如诉讼的就考虑管辖法院和审级问题。建议约见律师当面咨询吧。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：打标就是被别人打上了标签的意思，微信打标是指微信账号存在异常，需要微信好友辅助才能解除限制。打标如果是个人打标，可以使用经常登录的设备发起申诉，申诉过
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
中标后合同主体的变更需双方协商并履行相应的手续。在变更过程中，应充分考虑法律法规的规定、合同内容的实际情况以及变更方式的选择，确保变更行为的合法性和有效性，避免
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
注册个体户营业执照
注册个体户营业执照流程为：1、携带身份证、房屋租赁协议复印件、设备清单和经营场所布局平面图到工商行政管理所填写《个体工商户名称预先核准申请书》；2、递交上述申请
法律文书大全
人浏览
工程建设保证金的处理方式通常包括现金缴纳或银行保函替代。选择哪种方式应基于合同条款及双方协商，同时考虑资金流动性及信用状况。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
营业执照场地证明
营业执照场地证明内容如下：xxx工商行政管理局：兹有我单位开办的xx公司，地址在xx共有房屋面积xx平方米，经营场地xx平方米。以上场地系我公司向xx租用，租用
法律文书大全
人浏览
你好，需要看下合同内容的
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
公章申请书怎么写
公章申请书的具体写法如下所示：首先，要居中写上申请书的标题，如“加盖公章申请书”；其次，在第二行顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导；然后，在正文部分写明具
法律文书大全
人浏览
您好，可以起诉要求返还
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，如果发包公司的尾款还未支付给所谓的债权受让方，及时通知发包公司（上述债权转让合同非你公司签署的事实及暂不向该公司支付尾款），然后即提起诉讼并采取保措施；如
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
