绿化工程个人承包合同范本
更新时间：2020-07-22 19:56:11人浏览
问题描述：
绿化工程个人承包合同范本
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助133531人 · 响应时间 平均4分钟内
中华人们共和国合同法
第十六章 建设工程合同
第二百七十九条 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
第二百八十条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十五条 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
第十六章 建设工程合同
第二百七十九条 建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
第二百八十条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十五条 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
2020-07-22 19:42:12
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助155266人 · 响应时间 平均3分钟内
你好，工程承包协议首先是写明甲方和乙方，然后对你的工程进行工程概况，工程范围及内容，工作日期，接着质量标准采用下列：工程质量达到奖项，工程质量评定等级，符合国家质量验收标准，最后写合同价款，付款方式和质量及验收。
2020-07-22 19:47:09
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程承包合同范本
工程承包合同式建筑工程合同中常见的一种合同，是要约定好工程的施工事项、工程的价款事项等，如果承包方与发包方之间要就工程签订工程承包合同的，那么工程承包合同范本？
承包合同知识
人浏览
电梯工程可以专业分包。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
绿化工程合同范本
正文：绿化工程合同绿化工程合同发包方（甲方）：_______________________承包方（已方）：_______________________经公开
工程承包合同
人浏览
绿化施工合同范本
正文：绿化施工合同绿化施工合同建设单位（甲方）：________________________施工单位（乙方）：_______________________
工程承包合同
人浏览
工程项目总承包指企业受业主委托，按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段承包的企业，承包者对工程项目的质量、工
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设工程劳务分包合同产生纠纷的原因一、产生纠纷原因1.因资质问题而产生的纠纷：根据《建筑法》和建设部《建筑企业资质管理规定》等关于建筑施工企业从业资格的规定，从
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第五项的规定，认定无效：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
可以请律师代为起草相关材料。
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
二手房屋买卖合同纠纷审判原则
二手房屋买卖合同纠纷审判原则如下：双方可以先行私下协商处理，协商不成的可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉；当事人对发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书拒不履行
房地产法
人浏览
二手现房交易税费由买家还是卖家承担
二手现房交易税费由买卖双方一同承担。买家需缴纳房款1.5%的契税、0.05%的印花税、交易费、测绘费、权属登记费取证费；卖家需缴纳交易费、房款0.05%的印花税
房地产法
人浏览
签订租房合同后当事人反悔的可以与对方协商解除租赁合同，进行退房退租；对方拒绝协商的，属于该方单方面违约，对方为房东的有权扣留房租充当违约金，对方为租户的有权要求
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
二手现房抵押贷款要多久放款呢
二手现房抵押贷款一般三周左右放款，具体可以咨询当地银行。借款人在银行开立活期存款帐户后准备贷款要求的资料，面签银行、银行报卷和审批；银行审批通过后通知借款人审批
房地产法
人浏览
可以带男友入住。如果合同中有约定需遵守；无约定时，建议与房东沟通。若房东无理干涉，可寻求法律援助或咨询律师。务必确保自身权益不受侵犯。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
买房子的税可以退，但要满足退税的条件，比如以下情况，就可以退个人所得税：1、个人(包括夫妻两人，下同)新购住房金额大于或等于原住房销售额(原住房为已购公有住房的
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
买卖二手房是否还要土地转让证
买卖二手房需要土地证。房屋和土地是不可分割的整体，在办理二手房买卖过户手续时，当事人必须提供身份证、房产证、土地证、完税证明等资料，没有土地证的二手房无法办理登
房地产法
人浏览
家庭成员不等同于共有人。若要将家庭成员列为共有人，可在房产证上加名，需办理相关手续，如提交申请、提供相关证明等。若不加名，可通过签订共有协议等方式明确权益。具体
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
二手房网签了以后卖家可以不可以再修改
二手房网签了以后经双方协商卖家可以再修改。根据民法典的规定，合同内容的修改属于合同变更行为，必须合同当事人协商达成一致合意，达成合意后对修改事项双方签字确认即产
房地产法
人浏览
楼上马桶漏水导致你家顶损坏，楼上不配合修补时，你应首先联系房屋质量检验部门申请对漏水原因和补漏方法进行鉴定。依据《中华人民共和国民法典》第二百八十八条和第二百九
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
您好：小产权房的产权归属和交易通常存在较多的法律限制和不确定性。
虽然您和朋友有这样的约定，但这种约定可能存在无效的风险。因为小产权房没有正式的产权证书，不能
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
购买的经济适用房满足条件可以出售。购买满5年后，补交土地出让金可转为商品房销售；不满5年但确需转让的，可由政府回购。若违规操作，可能面临法律责任。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
邻居强盖二楼影响采光，您可以首先与邻居进行协商，要求其按照相关法律规定留出合理的采光距离。如果协商无果，您可以向当地城乡规划主管部门投诉，或者通过法律途径，如提
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
