法律快车> 图文说法> 工程承包> 发包人引起索赔的种类有哪些

发包人引起索赔的种类有哪些

更新时间: 2024-03-27 15:31:03 0人浏览
发包人引起索赔的种类有哪些
律师解答
发包人引起索赔的种类有:
1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;
2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;
3、出于不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。
法律依据
《中华人民共和国民法典》 第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《中华人民共和国民法典》 第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《中华人民共和国民法典》 第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

版权说明:法律快车对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】 告知。

相关知识推荐

  • 承包人索赔成立需要具备哪些条件
    承包人索赔成立需要具备哪些条件

    承包人索赔成立需要具备以下条件:1.发包人未按合同时间提供图纸;2.发包人未能及时提供指令或指令错误;3.发包人延期开工

    #工程承包
    0 人浏览
  • 承包人向发包人索赔流程如下:1、在索赔事件发生后,发出索赔通知;2、提交正式的书面索赔材料;3、工程师进行审核;4、三方进行协商,确定赔偿价款。法律依据:承包人
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 承包人索赔要求成立的条件是什么
    承包人索赔要求成立的条件是什么

    承包人索赔要求成立的条件是:(1)合同文件的缺陷引起的索赔;(2)发包人违约引起的索赔;(3)施工现场条件的变化引起的索

    #工程承包
    0 人浏览
  • 承包人索赔需要首先提出索赔意向,然后准备索赔资料和正式的书面索赔文件,再由工程师进行审核,最后承包方、发包方、工程师三方进行协商来确定赔偿金额,协商不成的可以起
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 承包人提出费用索赔一般有哪三类
    承包人提出费用索赔一般有哪三类

    承包人提出的三类索赔费用有:(一)对投标时无法预料的恶劣实际情况或者障碍进行索赔;(二)对监理不合理确定的费率或者额外工

    #建筑工程
    0 人浏览
  • 工程质量索赔,工程款索赔,延期违约金索赔等
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 承包人施工索赔的程序
    承包人施工索赔的程序

    在建筑工程施工过程中,发包方和承包方难免由于各种原因发生冲突,因此所受的损失应请求过错方赔偿,那么施工索赔的定义及原因是什么?承包人施工索赔的程序是什么?施工索

    #建筑工程索赔
    0 人浏览
  • 索赔可以包括因工程质量、工期延误、工程保修、违法解除合同、对承包人违法指定分包人的索赔以及因承包人不履行合同或不完全履行合同而造成的其他违约行为的索赔。法律依据
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 机电工程施工总承包资质包括项目经验、资金和管理层要求等。如近五年需承担过大型工业等建设项目,自有资金一亿元以上,经理需有大专以上学历和15年以上管理经验。依据《
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 承包人如何索赔可得利益?
    承包人如何索赔可得利益?

    可得利益是合同当事人适当履行合同后可以取得的预期利益。就建设工程合同而言,承包人缔结合同旨在通过完成并交付合格工程,获取工程价款,实行营利之目的。然而,当发包人

    #建设工程合同知识
    0 人浏览
  • 轻钢别墅承包纠纷的解决可以选择协商、调解和诉讼等路径。在选择解决方式时,应考虑纠纷的具体性质、证据的充分性以及时间成本等因素。协商是一种迅速而简便的方式,调解可
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 场地租赁合同无效的情形
    场地租赁合同无效的情形

    场地租赁合同无效的情形有:场地租赁合同的当事人无民事行为能力;合同双方恶意串通,损害他人合法权益的;双方以虚假的意思表示签订的合同;合同内容违反法律、行政法规的

    #合同范本
    0 人浏览
  • 关于如何申请劳务公司劳务派遣资质,需向人力资源和社会保障局行政许可机构提出。提交的材料应包括劳务派遣经营许可申请书、营业执照等。经过劳动行政部门的严格审查,符合
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 承揽合同谁有任意解除权
    承揽合同谁有任意解除权

    承揽合同定作人有任意解除权。承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的,定作人可以解除合同。承揽合同任何一方实质性违反合同的,另一方有权解除合同,并

    #合同范本
    0 人浏览
  • 工程款60万需缴多税种,具体税额需细算。涉及营业税、城建税、教育费附加等,税率各异。建议咨询税务专家或利用税务软件精确计算。若税负过重影响经营,应及时调整财务策
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 店铺转让合同订立可能遇到哪些问题
    店铺转让合同订立可能遇到哪些问题

    店铺转让合同订立可能遇到以下问题:1、店铺产权问题,在接手时,由于房屋产权的归属不同,其法律效果也有差异;2、特殊行业的手续审批问题;3、确定转让费用范围;4、

    #合同范本
    0 人浏览
  • 商铺租赁合同
    商铺租赁合同

    商铺租赁合同一般都需要有以下内容:1、合同当事人的身份信息;2、商铺的位置、面积等基本情况;3、租金以及租金支付方式、支付时间;4、商铺租赁合同的期限;5、违约

    #合同范本
    0 人浏览
  • 针对建设工程合同无效的法律后果,主要包括无法支付工程款和可能需要承担民事责任。依据《中华人民共和国民法典》相关规定,无效合同应当返还财产或进行折价补偿,同时,过
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询
  • 供货意向书合同模板
    供货意向书合同模板

    供货意向书合同模板需要有的内容是:合同首部需要写明双方当事人之间的关系与基本信息,如姓名、名称、身份证号或代码等;合同主体部分写明供货的产品范围、供货价格、质量

    #合同范本
    0 人浏览
  • 无资质包工头工程亏本后,应首先与公司协商支付劳动报酬,协商不成可向劳动监察大队投诉或申请劳动仲裁,不服仲裁可向法院起诉。依据《中华人民共和国劳动合同法》,用人单
    全部3个答案 >

    0 人咨询过

    去咨询