您的位置:法律快车 > 法律知识 > 合同纠纷 > 合同范本 > 运输合同 > 运输承包合同范本

运输承包合同范本

法律快车官方整理 更新时间: 2021-05-19 15:49:58 人浏览
问题相似?直接咨询律师 >

导读:

随着网络技术的逐渐全面覆盖,运输行业成为当下社会中的主流行业。由于在运输的过程中可能会出现各种各样的问题,现实生活中双方当事人选择订立合同的方式来对双方的权利义务进行约定。那么运输承包合同范本?以下将由法律快车小编为您进行详细解答,希望对您有所帮助。

  随着网络技术的逐渐全面覆盖,运输行业成为当下社会中的主流行业。由于在运输的过程中可能会出现各种各样的问题,现实生活中双方当事人选择订立合同的方式来对双方的权利义务进行约定。那么运输承包合同范本?以下将由法律快车小编为您进行详细解答,希望对您有所帮助。

  一、运输承包合同范本

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方,本着平等互利,协商一致的原则,签订货物运输承包经营合同书

  (一)合同期限:自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。

  (二)运费结算方式:

  (三)安全责任方

  1、至签订本合同起,乙方一切安全将自行承担。

  2、乙方承包期间对所有承运货物,车载人员负全部安全责任。若造成人员伤亡或承运货物损失的,乙方承担全部责任并负责赔偿。

  3、车辆保险、维修检测、年检保养、燃油材料、违章罚款、用费税额、交通事故理赔及人员工资等所有费用均由乙方承担。

  (四)甲、乙双方的权力义务:

  1、甲方的权力义务:

  2、乙方的权力义务:

  (五)其他约定:

  1、因第三方责任发生交通事故造成甲方的货物损失的,乙方应先赔偿甲方损失后再向第三方追偿事故的处理与赔偿,由乙方与责任方按相关程序解决。

  2、乙方出现驾驶员酒后驾车,由此影响甲方工作而造成的经济损失,由乙方承担赔偿责任。

  (六)违约责任

  1、乙方运输车辆若要长时间的维修或其他原因不能提供正常服务,乙方应提前告知甲方,双方可协商解决,若没有事先通知甲方影响运输服务的,甲方有权暂停或终止合同。

  2、甲、乙双方违反合同有关条款约定并造成经济损失的,责任方赔偿对方应结算当天运费的10%违约金

  (七)纠纷的解决方式:

  本合同在履行过程中发生纠纷时,甲、乙双方协商解决,协商不成时,则双方同意交当地人民法院判决,双方必须执行法院判决。

  (八)附则:

  1、本合同未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  2、本合同一式两份,其中甲方持一份,乙方持一份。

  3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

  甲方:

  负责人:

  联系电话:

  乙方:

  负责人:

  联系电话:

  时间:

  二、运输合同能否转包

  运输合同可以转包,按照合同的约定处理即可。

  转包合同指承包人之间签订的转包合同,实际上是一种承包权的转让,即中标单位将与发包人签订的合同所规定的权利、义务和风险转由其他承包人来承担。转包是指承包人在承包工程后,又将其承包的工程建设任务转让给第三人,转让人退出现场承包关系,受让人成为承包合同的另一方当事人的行为,这是一种常见的经营模式,在建筑行业、农村承包地等较为常见。

  常见的转包行为有两种形式:

  一种是承包单位将其承包的全部建设工程转包给别人;

  另一种是承包单位将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人即变相的转包。但不论何种形式,都是法律所不允许的。

  三、转包合同的法律特征

  (1)转包人不履行建设工程合同全部义务,不履行施工、管理、技术指导等技术经济责任。

  (2)转包人将合同权利与义务全部转让给转承包人,转承包人与原合同发包人之间建立了新的事实合同关系。转包后,转包人不履行原合同约定的全部建设工程任务,全部的建设工程均由转承包人完成,这样在转承包人与原合同发包人之间建立了新的事实合同关系。

  (3)转包人对转承包人的履行行为承担连带责任。

  《民法典》第七百九十一条规定:“禁止分包单位将其承包的工程再分包。”依照《民法典》规定,承包建设工程某一部分工程的分包承包单位,所分包的工程只允许自行完成。禁止再分包给其他第三人承包,违反了就构成了转包,并承担法律责任。

  以上就是由法律快车小编为您收集整理的关于运输承包合同范本的相关知识。综上所述,运输承包合同中应写明双方的基本信息、合同期限、结算方式、权利义务以及双方应承担的违约责任、争议纠纷解决处理办法等。如果您还有没有解决的问题,欢迎您咨询法律快车律师!

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师

引用法条

拓展阅读

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除
大家都在问
  • 签订一份明确双方主要权利义务的合同,确保货物运输到你需要的地方,而您按照惯例支付运费给汽车司机或者运输公司的合同。
  • 签订一份明确双方主要权利义务的合同,确保货物运输到你需要的地方,而您按照惯例支付运费给汽车司机或者运输公司的合同。
  • 以房屋承包合同为例,房屋建筑承包合同范本甲方:乙方:甲方在建房屋一栋,建筑总面积约平方米,由乙方承包施工。经双方协商同意,特签订如下合同:一、承包方式采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、1——7楼图纸,乙方负责包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、外墙贴瓷砖、后墙面粉水泥砂浆、卫生间、大便器、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗处理。三、承包价格每平方米元,建筑面积按每层楼外墙计算。四、付款方式完成第一层砖砌并倒制好楼面付三万元,完成第二至五层均付款三万元元,经验收合格后付款。五、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责。六、注意安全文明施工,如果乙方施工人员出现工伤,因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。七、工期要求主体工程工期为*****个月,从签订合同之日起计算,乙方必须在*****年*****月*****日前完成主体工程,完工时间不能超过*****天,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。八、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》的有关规定,约定本合同的质量保修期如下:1、屋面防水工程,卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年2、电线、排水管道,设备安装为2年保修期,期满后,付清工程建筑剩余15%九、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。甲方签字(章):乙方签字(章):
还有疑问?立即咨询律师
实时动态
北京地区用户1分钟前提交了问题
广州地区用户4分钟前提交了问题
北京地区用户1分钟前提交了问题
广州地区用户4分钟前提交了问题
#3分钟内获得解答 向我咨询
相关知识推荐
加载中
律师解答动态
法律快车咨询顾问
签订合同的当事人违约的,如果双方同时约定了违约金和定金的,可以选择适用违约金或者定金条款,而不能同时适用。如果双方约定的定金数额不足以弥补违约造成的损失的,未违
平台法律顾问团队
大概多久未签劳动合同
平台法律顾问团队
你好,具体是什么情况呢
法律快车咨询顾问
如果因为开发商迟延交房,按照合同约定或法律规定的您可以行使合同解除权,向开发商发解除合同的通知,要求退房,并赔偿损失。
平台法律顾问团队
具体需要依据居间协议来确认
综合律师团队
综合律师团队
14分钟前
需要根据工资等具体情况计算
综合律师团队
综合律师团队
11分钟前
你好,找办卡方协商
平台法律顾问团队
可协商处理,如果说对方不同意退定金,如果确因你的原因不购买,则定金不予返还
我也要提问