您的位置:法律快车 > 法律知识 > 工程纠纷 > 工程索赔 > 建筑工程索赔 > 2022年最新建筑工程索赔意向书范本

2022年最新建筑工程索赔意向书范本

法律快车官方整理 更新时间: 2021-11-25 17:14:12 人浏览
问题相似?直接咨询律师 >

导读:

建筑施工现场工作过的同志们对于索赔和恶意讨薪这两个词应该不陌生,无论自己是否亲身经历过,索赔是要提交索赔意向书的,那2022年最新建筑工程索赔意向书范本是怎样的?建筑工程索赔怎么计算?针对这几个问题下面法律快车小编为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

  建筑施工现场工作过的同志们对于索赔和恶意讨薪这两个词应该不陌生,无论自己是否亲身经历过,索赔是要提交索赔意向书的,那2022年最新建筑工程索赔意向书范本是怎样的?建筑工程索赔怎么计算?针对这几个问题下面法律快车小编为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

  一、2022年最新建筑工程索赔意向书范本

  致:*********监理有限公司

  兹有我施工单位施工的*********工程,在 年 月 日,大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业;随后施工单位,监理单位,设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民,并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后,当地的村民还是到施工现场阻工。

  经上级部门和业主单位的同意,我施工单位于 年 月 日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行,停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地,现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育,等候工程复工;在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

  停工期间发生的费用及损失如下:

  1、施工人员的误工费;

  2、项目部管理人员的管理费;

  3、机械设备的闲置费;

  4、材料损失的补偿费。

  我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

  施工单位:

  日期:

  二、建筑工程索赔怎么计算

  1、总费用法。计算出索赔工程的总费用,减去原合同报价,即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理,因为实际完成工程的总费用中,可能包括由于承包人的原因(如管理不善,材料浪费,效率太低等)所增加的费用,而这些费用是属于不该索赔的;另一方面,原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此种种原因,使得采用此法往往会引起争议,故一般不常用。但是在某些特定条件下,当需要具体计算索赔金额很困难,甚至不可能时,则也有采用此法的。这种情况下,应具体核实已开支的实际费用,取消其不合理部分,以求接近实际情况。

  2、修正的总费用法。原则上与总费用法相同,计算对某些方面作出相应的修正,以使用结果更趋合理,修正的内容主要有:一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段,而不是整个工期。二是只计算在该时期内受影响项目的费用,而不是全部工作项目的费用三是不直接采用原合同报价,而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。根据上述修正,可比较全理地计算出索赔事件影响,而实际增加的费用。

  3、实际费用法。实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加,按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法这种方法比较复杂,但能客观地反映施单位的实际损失,比较合理,易于被当事人接受,在国际工程中被广泛采用。实际费用法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法,通常分三步:第一步,分析每个或每类索赔事件所影响的费用项目,不得有遗漏。这些费用项目通常应与合同报价中的费用项目一致。第二步,计算每个费用项目受索赔事件影响的数值,通过与合同价中的费用价值进行比较即可得到该项费用的索赔值,第三步将各费用项目的索赔值汇总,得到总费用索赔值。

  通过上文法律快车小编为您详细介绍的关于“2022年最新建筑工程索赔意向书范本”的相关知识,相信大家看了之后都有了一定的了解了。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车网,我们会有专业的律师为您解答疑惑。

  责任编辑:周末

温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师

拓展阅读

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除
大家都在问
  • 1、房屋拆迁除了房屋拆迁补偿款外,一般还包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费、社会保障费用等费用。2、房屋拆迁补偿款要看房屋是夫妻共同财产还是婚前个人财产,是夫妻共同财产的,离婚时房屋拆迁补偿按照照顾子女和女方权益的原则分配;属于婚前个人财产的,离婚时房屋拆迁补偿归个人所有。3、对于土地补偿费、安置补助费,重庆市高级人民法院是将夫妻一方在婚姻关系存续期间取得的征地安置费和土地补偿费参照最高人民法院《关于适用若干问题的解释(二)》中有关军人复员费、自主择业费的规定处理
  • 酒驾导致交通事故致人受伤或者死亡的,赔偿按以下标准:最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的,其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费,赔偿义务人也应当予以赔偿。受害人死亡的,赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外,还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人。
  • 施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。对于施工合同文件来说主要有九个资料需要进行准备,具体来说有施工合同协议书,这个协议书主要是经过双方对工程有关问题的洽商,还包括变更的书面协议,同时还有相关的变更文件,这些都可以看成施工合同的组织部分,除此以外,还有中标通知书、投标书和附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、施工标准、施工规范以及与之相关的技术文件,还要在施工合同上配有相应的图纸、工程量清单、工程报价单、工程预算书等重要资料。
还有疑问?立即咨询律师
实时动态
北京地区用户1分钟前提交了问题
广州地区用户4分钟前提交了问题
北京地区用户1分钟前提交了问题
广州地区用户4分钟前提交了问题
#3分钟内获得解答 向我咨询
相关知识推荐
加载中
律师解答动态
合肥中盾律所律师
您好,您具体遇到了哪方面的法律问题。
吴诚志律师
吴诚志律师
32分钟前
有可能涉及到诈骗,建议你尽快报警,由警方来处理。
平台特邀律师
平台特邀律师
28分钟前
若无法偿还道路基金,可申请低保。依据《城市居民最低生活保障条例》,无生活来源且家庭人均收入低于标准的可申请。不及时处理可能导致信用记录受损,面临法律追责。
综合律师团队
综合律师团队
17分钟前
如驾驶电动车发生事故而无力赔偿,可在具备赔偿能力后履行赔偿义务。依据《中华人民共和国民事诉讼法》,若未按执行通知履行赔偿义务,法院有权查询并处理您的财产。如不及
安治国律师
安治国律师
12分钟前
您好!先找找劳动部门反映。
连江涛律师
连江涛律师
10分钟前
可以与卖方协商的,依照民法典的规定,无故解除预约合同,支付定金的一方主张返还 定金,在法律上不支持的
我也要提问