您的位置:法律快车 > 法律知识 > 工程纠纷 > 工程招标投标 > 工程招标投标动态 > 隆尧县柳行农场新民居三期工程

隆尧县柳行农场新民居三期工程

法律快车官方整理 更新时间: 2019-12-04 04:02:16 人浏览
问题相似?直接咨询律师 >

导读:

隆尧县建设工程交易中心内容隆尧县建设工程施工招标公告招标人:邢台市国营柳行农场招标代理:河北佳丁建设项目招标咨询有限公司一、工程概况:1、工程名称:隆尧县柳行农场新民居三期工程2、建设性质:新建3、建设地址:隆尧县柳行农场4、建设规
隆尧县建设工程交易中心 内容 隆尧县建设工程施工招标公告
招 标 人:邢台市国营柳行农场
招标代理:河北佳丁建设项目招标咨询有限公司
一、工程概况:
1、工程名称:隆尧县柳行农场新民居三期工程
2、建设性质:新建
3、建设地址:隆尧县柳行农场
4、建设规模:建筑面积30140m2,(9-12#楼均为7535平方米),均为砖混结构、地上六层。
5、建设内容: 4栋多层住宅楼
6、招标范围:工程量清单所列工程项目、数量
7、承包方式:包工包料
8工程质量:合格(达到《工程施工质量验收规范》标准)
9、工期及预计开工时间:总工期380日历天 2011年12月10日开工
二、招标方式:公开招标
三、投标单位资格要求:投标单位须具备独立法人资格和房屋建筑施工总承包二级及以上施工资质,建造师应为房屋建筑二级及以上资质。
四、公告时间:
自2011年11月15日至2011年11月21日
五、公告发布媒介:河北建设工程信息网 河北省招标投标综合网
六、招标文件发售:
地点: 隆尧县建设工程交易中心
时间:自2011年11月15日至2011年11月21日(法定节假日除外),每天上午8:30时至11:30时,下午13:30时至17:30时。
备注:潜在投标人须使用企业身份认证锁在网上报名后,持法人代表委托书、领取人身份证、营业执照(副本)、资质证书(副本)、安全生产许可证、农民工工资保证金缴讫证明和建设行政主管部门出具的《建设行政相对人守法情况证明》(以上证件须核查原件并提供复印件1份)领取招标文件,售价每份300元 。注:外地企业需提供进冀手续。

联系电话:13503282389 联系电话:15933372000

联 系 人:路贵增 联 系 人:李冬羽
温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除
大家都在问
  • 征地补偿1、征收耕地补偿标准旱田平均每亩补偿5.3万元。水田平均每亩补偿9万元。菜田平均每亩补偿15万元。2、征收基本农田补偿标准旱田平均每亩补偿5.8万元。水田平均每亩补偿9.9万元。菜田平均每亩补偿15.6万元。3、征收林地及其他农用地平均每亩补偿13.8万元。4、征收工矿建设用地、村民住宅、道路等集体建设用地平均每亩补偿13.6万元。5、征收空闲地、荒山、荒地、荒滩、荒沟和未利用地平均每亩补偿2.1万元。
  • “征地补偿是指房屋征收部门自身或者委托房屋征收实施单位依照我国集体土地和国有土地房屋拆迁补偿标准的规定,在征收国家集体土地上单位、个人的房屋时,对被征收房屋所有权人(以下称被征收人)给予公平补偿。”补偿费用项目1、土地补偿费用地单位依法对被征地的农村集体经济组织因其土地被征用造成经济损失而支付的一种经济补偿。2、青苗补偿费用地单位对被征用土地上的青苗因征地受到毁损,向种植该青苗的单位和个人支付的一种补偿费用。3、附着物补偿费用地单位对被征用土地上的附着物,如房屋、其它设施,因征地被毁损而向该所在人支付的一种补偿费用。4、安置补助费、用地单位对被征地单位安置因征地所造成的富余劳动力而支付的补偿费用。补偿标准1、各项征地补偿费用的具体标准、金额由市、县政府依法批准的征地补偿安置方案规定2、土地被征用前3年平均年产值的确定(有关土地补偿费、安置补助费的补偿标准):按当地统计部门审定的最基层单位统计年报和经物价部门认可的单价为准。3、按规定支付的土地补偿费、安置补助费尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的,可增加安置补助费。原土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的30倍的土地管理规定,已经在2013年3月26日《土地管理法》中删除[2]。
  • 承包工程项目有三个方案:1、临时找一个有资质的施工单位挂靠,施工单位一般很愿意,你在帮他们找业务。谈好佣金,用它的资质去投标,你自己当项目经理,你不就成了自己干嘛;2、长久之计,如果你有实力组建公司,招收具有各类证书的人才,想建设部申请施工资质。3、把压力转嫁给以获得施工合同的建筑企业,想办法分包或转包他们的工程量,这也是自己干了。不过现在国家反对层层转包和分包。
还有疑问?立即咨询律师
实时动态
北京地区用户1分钟前提交了问题
广州地区用户4分钟前提交了问题
北京地区用户1分钟前提交了问题
广州地区用户4分钟前提交了问题
#3分钟内获得解答 向我咨询
相关知识推荐
加载中
律师解答动态
综合律师团队
综合律师团队
8分钟前
填写法律法规依据时,需明确具体条款。首先,识别适用法规,如《民法典》或《公司法》,再精确到章节条款。若模糊或错误,可能影响法律效力。问题严重时,如导致合同无效或
综合律师团队
综合律师团队
54分钟前
在起诉前,您需详细准备起诉状,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条,起诉状应包含原告(您的公司)、被告(新昌客户)的基本信息、明确的诉讼请求、事实与理
法律快车咨询顾问
办理汽车租赁公司需多步流程。需注册公司、获许可证、购车并办手续。法律上,需符合公司法、道路运输条例等规定。如未获许可即经营,则违法。
平台特邀律师
平台特邀律师
52分钟前
家教机构未告知而抽取服务费可能构成违约或欺诈,拖欠工资则明确违法。根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条,拖欠工资应由劳动行政部门责令限期支付,并可加付赔偿
平台法律顾问团队
单位搬迁且工资未结清,老板无法逃避法律责任。依据《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条,单位未按时足额支付工资,劳动行政部门可责令其限期支付,并加付赔偿金。若不
综合律师团队
综合律师团队
49分钟前
可以直接向法院起诉要求赔偿。依据《民事诉讼法》规定,起诉需满足原告与案件有利害关系、有明确被告、有具体诉求和事实理由、属于法院受理范围。若不及时处理,可能无法及
平台特邀律师
平台特邀律师
47分钟前
法律上,哥哥通常不能直接为妹妹办休学手续。根据《义务教育法》,休学需由父母或其他法定监护人申请。哥哥需获得法定监护人授权或配合申请。若学校或教育部门拒绝,表明问
平台法律顾问团队
聊天记录截图可以作为诉讼离婚的证据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》,证据包括电子数据等,但必须查证属实。若不及时提供关键证据,可能影响案件判决结果。
我也要提问