您的位置:法律快车 > 法律知识 > 工程纠纷 > 工程招标投标 > 工程招标投标动态 > 中心医院新建综合楼室外装饰工程施工招标公告

中心医院新建综合楼室外装饰工程施工招标公告

法律快车官方整理 更新时间: 2019-12-03 18:43:13 人浏览
问题相似?直接咨询律师 >

导读:

招标代理:伊春市建设工程招投标代理有限责任公司业主单位:伊春林业管理局中心医院报名截止:2011-06-04所属地区:黑龙江所属行业:水利桥梁建筑1.招标条件本招标项目伊春林业中心医院新建综合楼室外装饰工程已由伊春市建设工程招投标管理办公室备案

  招标代理:伊春建设工程招投标代理有限责任公司

  业主单位:伊春林业管理局中心医院

  报名截止:2011-06-04

  所属地区:黑龙江

  所属行业:水利桥梁建筑

  1.招标条件

  本招标项目伊春林业中心医院新建综合楼室外装饰工程已由伊春市建设工程招投标管理办公室备案,编号SG0800G11028,招标人为伊春林业管理局中心医院,建设资金来自国家投资。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。

  2.项目概况与招标范围

  本工程位于伊春林业中心医院院内。建筑面积:24338.85?,框架结构,地上十层、地下一层,建筑高度:群楼檐口高度16.80米,主楼檐口高度43.50米,主楼屋顶造型穹顶高度63.00米。本次招标范围为外墙干挂石材幕墙、玻璃幕墙、主楼屋顶圆穹顶、外墙真石漆喷涂及室外夜景灯饰等施工图纸和外立面效果图所包含的全部内容。计划开工日期:2011年8月1日,竣工日期为2012年5月1日、工期为275日历天。

  3.投标人资格要求

  3.1本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的“建筑幕墙工程设计与施工一体化一级”资质的企业,或同时具备“建筑幕墙工程设计一级和建筑幕墙工程施工一级”资质的企业,投标人必须在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。按照黑建招〔2011〕5号文件要求,省外企业到我省进行工程招投标的,必须办理跨省备案证明,开标时,企业法定代表人和投标项目负责人必须本人到场。

  3.2本次招标不接受联合体投标。

  3.3本项目资格审查方式为资格后审。

  4.投标报名

  凡有意参加投标者,请于2011年5月25日开始在投标单位在黑龙江工程招投标网(http://www.hljztb.com)进行网上报名(委托代理人及项目管理机构人员必须与投标文件相符,委托代理人必须是本投标项目的负责人),在网上自行下载招标文件、电子图纸。电子评标光碟到伊春市建设工程交易中心购买,电子光碟每套售价500元,截止时间2011年6月4日下午16时,标书售出后不退。

  5.书面招标文件的获取

  5.1凡通过上述报名者,如须书面招标文件,请于2011年5月25日至2011年6月4日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午8时至11时,下午14时至16时,在伊春市建设工程交易中心持单位介绍信领取招标文件。

  5.2邮购招标文件的,需另加手续费(含邮费)50元。招标人在收到单位介绍信和邮购款(含手续费)后3日内寄送。

  6.投标文件的递交

  6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2011年6月14日8时30分,地点为伊春市建设工程交易中心。

  6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

  7.联系方式

  招标人:伊春林业管理局中心医院

  邮编:153000

  联系人:张伟

  电话:13904589667

  招标代理机构:伊春市建设工程招投标代理有限责任公司

  地址:伊春区永红小区5号楼

  邮编:153000

  联系人:尹利

  电话:0458-3976394

  传真:0458-3976562

  开户银行:建行伊春市分行

  账号:23001673651050001459


温馨提示:法律问题具有较强的专业性,如有疑问,建议一对一咨询专业律师
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除
大家都在问
  • 申请工程招标代理资格的机构应当具备下列条件:(一)是依法设立的中介组织,具有独立法人资格;(二)与行政机关和其他国家机关没有行政隶属关系或者其他利益关系;(三)有固定的营业场所和开展工程招标代理业务所需设施及办公条件;(四)有健全的组织机构和内部管理的规章制度;(五)具备编制招标文件和组织评标的相应专业力量;(六)具有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库;(七)法律、行政法规规定的其它条件。
  • 建设工程的施工是一项技术含量很高的专业技术工作,国家制定了严格的标准控制其准入。从事建筑活动的建筑施工企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件,划分为不同的资质等级,经资质审查合格,取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。导致建设工程施工合同无效的原因主要有以下几种情况:1、建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义订立的建设工程施工合同。2、建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义订立的建设工程施工合同。3、承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,或者承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人订立的建设工程施工合同。4、总承包单位将工程分包给不具有相应资质条件的承包单位订立的建设工程施工合同。5、分包单位将其承包的工程再分包订立的建设工程施工合同。在双方发生纠纷时,那么建设工程施工合同无效应该如何处理呢?根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定,笔者认为,对建设工程施工合同无效的处理要按照不同情况分别对待。一、建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收合格的,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。对于该种情况,承包人享有请求参照合同约定支付工程价款的权利,但没有利润请求权。违反《建设工程质量管理条例》的相关规定,施工单位超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为,对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;有违法所得的,予以没收。未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;有违法所得的,予以没收。以欺骗手段取得资质证书承揽工程的,吊销资质证书,对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;有违法所得的,予以没收。二、建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持。三、修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。
  • 合同变更后的效力:合同变更的实质在于使变更后的合同代替原合同。因此,合同变更后,当事人应按变更后的合同内容履行。合同变更原则上向将来发生效力,未变更的权利义务继续有效,已经履行的债务不因合同的变更而失去合法性。合同的变更不影响当事人要求赔偿的权利。原则上,提出变更的一方当事人对对方当事人因合同变更所受损失应负赔偿责任。
还有疑问?立即咨询律师
实时动态
北京地区用户1分钟前提交了问题
广州地区用户4分钟前提交了问题
北京地区用户1分钟前提交了问题
广州地区用户4分钟前提交了问题
#3分钟内获得解答 向我咨询
相关知识推荐
加载中
律师解答动态
综合律师团队
综合律师团队
6分钟前
填写法律法规依据时,需明确具体条款。首先,识别适用法规,如《民法典》或《公司法》,再精确到章节条款。若模糊或错误,可能影响法律效力。问题严重时,如导致合同无效或
平台法律顾问团队
过户费用视合同而定,一般由卖方承担。依据《不动产登记暂行条例》,过户需双方共同申请,费用问题未及时处理可能影响过户进程,严重时会导致交易失败。
法律快车咨询顾问
在起诉前,您需详细准备起诉状,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十一条,起诉状应包含原告(您的公司)、被告(新昌客户)的基本信息、明确的诉讼请求、事实与理
平台特邀律师
平台特邀律师
50分钟前
家教机构未告知而抽取服务费可能构成违约或欺诈,拖欠工资则明确违法。根据《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条,拖欠工资应由劳动行政部门责令限期支付,并可加付赔偿
法律快车咨询顾问
单位搬迁且工资未结清,老板无法逃避法律责任。依据《中华人民共和国劳动合同法》第八十五条,单位未按时足额支付工资,劳动行政部门可责令其限期支付,并加付赔偿金。若不
平台法律顾问团队
可以直接向法院起诉要求赔偿。依据《民事诉讼法》规定,起诉需满足原告与案件有利害关系、有明确被告、有具体诉求和事实理由、属于法院受理范围。若不及时处理,可能无法及
平台法律顾问团队
法律上,哥哥通常不能直接为妹妹办休学手续。根据《义务教育法》,休学需由父母或其他法定监护人申请。哥哥需获得法定监护人授权或配合申请。若学校或教育部门拒绝,表明问
平台特邀律师
平台特邀律师
43分钟前
聊天记录截图可以作为诉讼离婚的证据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》,证据包括电子数据等,但必须查证属实。若不及时提供关键证据,可能影响案件判决结果。
我也要提问