合同签订，乙方拖延工程，合同到期，工程没有完成，甲方应该如何
更新时间：2022-10-06 23:51:46人浏览
问题描述：
合同签订，乙方拖延工程，合同到期，工程没有完成，甲方应该如何保护自己的权益？
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助145476人 · 响应时间 平均1分钟内
没签合同的工程纠纷的解决如下：协议优先，协商不成的可以申请调解，调解不成的可以收集相关证据向法院起诉，如通过提供录音、提供证人证实原约定的内容。法律依据：《仲裁法》第二条
平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。
《民事诉讼法》第一百二十五条
当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。
《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。
《民事诉讼法》第一百二十五条
当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。
《民法典》第五百七十七条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2022-10-06 23:23:31
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助147548人 · 响应时间 平均2分钟内
工程合同中的工期纠纷首先可以通过协商解决，这样双方履行义务也会更迅速。还可以选择诉讼方式解决，不过需要耗费很长的时间和精力。根据相关法律规定，民事诉讼的管辖地可以由双方约定。
法律依据：《民事诉讼法》第一百一十九条
起诉必须符合下列条件：
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
（二）有明确的被告；
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
法律依据：《民事诉讼法》第一百一十九条
起诉必须符合下列条件：
（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
（二）有明确的被告；
（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；
（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
2022-10-06 23:29:40
咨询我
建筑工程律师团队
推荐
已帮助134642人 · 响应时间 平均2分钟内
工程的延期索赔应及时邀请参建各方到现场调查、分清延期风险的归属；督促批复部门对有关细节作详细记录、由驻地工程师签认；各方积极协调配合，消除引起延期的因素、减少损失；审核索赔资料，积极与监理协商取得一致意见。
法律依据：
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
法律依据：
《民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
2022-10-06 23:51:46
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
收集证据，申请劳动仲裁
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公司与个人签订工程合同可以吗
公司与个人签订工程合同不可以。因为个人不具备签订工程合同的主体资格，属于承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的情形，应当认定为签订的工程合同无效。
工程合同纠纷
人浏览
确定了具体的竣工时间及工程结算价款后，发包人仍恶意拖欠工程款，承包人可向发包人的上级主管部门反映情况，要求主管部门干预此事，但更主要的方法是将发包人告上法庭，利
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好可以起诉解决
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
签完合同对方未按合同约定视为违约，可以通过不同方式处理：1、可以以口头或书面的形式向对方催告，敦促其履行合同义务。2、在经催告后对方仍不履行合同义务的，可以抗辩
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。如果在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，或者经催告后在合理期限内
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
合同签订后未及时履行需要承担违约责任根据《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
工程若没有结算，你们要及时发函件要求对方结算，若不结算，你们要保留好建筑工程合同及相关工程签证、会议纪要等能证明施工关系及工程量及工程价款及工程竣工的相关证据，
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建筑工程合同无效的条件
当出现某些情形时，建筑工程合同就失去相应的法律效力。那么，建筑工程合同无效的条件？建筑合同无效后如何进行结算呢？为了帮助大家更好的了解相关法律知识，法律快车小编
建设工程合同
人浏览
当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。如果在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，或者经催告后在合理期限内
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
民法典对于合同履行的规定
我们在现实生活中订立合同，双务合同基本上都是建立在互助共赢的前提下，在履行合同的过程中，如果自己未能及时履行自己应尽的义务，就有可能导致对方的权益受到侵害。那么
合同的履行
人浏览
施工合同与分包合同的区别
施工合同与分包合同具体是指哪一类合同，具体的权利义务是否一致，施工合同与分包合同的主体是一致的吗，二者有哪些相同点以及区别点。因此接下来将由法律快车小编为您介绍
合同通则一般规定
人浏览
拖欠工程款属于民事纠纷案件，当事人可以以建筑工程施工合同纠纷或者建筑工程分包合同纠纷为由起诉至法院，请求法院判令对方及时支付工程款。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
建设工程合同付款方式
付款是付款人向持票人支付票据金额的全部或一部，以消灭票据关系的行为，支付全部金额时，一切票据关系因此而消灭，支付部分金额时，只消灭已支付部分的票据关系，其余票据
合同的履行
人浏览
建设工程合同无效后，主要还是看工程能否通过竣工验收，如果能够通过验收，可以参照无效合同中的约定来支付工程款
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
