有关分包工程，在甲方在没有如约履行砼、模板、钢筋、方料四大材。钢管租贷以一定价格给甲方，甲方负责。现在的情况是材料不到位，导致工人没活干，停工半个月，大批工人要结清工资回家，
更新时间：2014-12-04 16:55:35人浏览
问题描述：
您好，我想问一下有关分包工程，在甲方在没有如约履行砼、模板、钢筋、方料四大材。钢管租贷以一定价格给甲方，甲方负责。现在的情况是材料不到位，导致工人没活干，停工半个月，大批工人要结清工资回家，要误工费。共计36多万，分包的乙方没有那么多钱，前期投入很多，保证金，活动房，其他材料费用大概以花70多万。我想知道现在有什么办法帮我们呢？
5位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
徐卫东律师
盟
服务地区-北京北京·电话-131-2475-6010
协商不成，到法院起诉，主张甲方承担违约责任，
中华人民共和国合同法
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
详谈电话或短信联系。
2014-12-04 16:34:32
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
要结合单位规章制度判断
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
法律分析：应当可以认定为因工受伤。是否可以认定为工伤不在于伤情严重与否，关键看是否符合工伤认定的情形：在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;从事与工
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
劳动局的电话多少，以当地具体公布的为准。劳动局的电话全国没有统一的。劳动局的具体职责如下：综合管理辖区内各类企业劳动关系协调工作，负责辖区内企业劳动合同鉴证、劳
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公司解雇孕妇计算赔偿金如下：赔偿金=工作年限×解雇前12月的平均工资×2倍。孕期的女职工受法律保护，用人单位不得降低其基本工资，不得违法与之解除劳动合同。法律依
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
车辆购置税优惠政策有哪些
车辆购置税优惠政策有：一是惠及范围“再扩大”，能够享受减征政策的乘用车排量限制从1.6升提高到2.0升；二是政策发力“更应时”，符合条件的乘用车均可享受减征政策
税法
人浏览
工伤伤残鉴定申报需要提供以下材料：1、劳动能力鉴定申请表;2、《工伤认定决定书》。3、医疗机构出具的病历、诊断证明，检查、检验等诊疗资料。4、工伤职工由于工伤直
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
保险正常缴纳能使用的您好
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
这个自己可以协商处理一下，没产生纠纷的话，
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你这个自己看看协商能不能处理一下呢？
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
