我是建筑商，因质检站的原因合格钢筋被检为不合格，因此影响了工期，造成了很大的损失，请问质检站应负什麽责任？
更新时间：2008-09-21 16:19:36人浏览
问题描述：
5位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
服务地区-北京北京
这是一个工程索赔问题。可以向业主进行工期索赔和费用索赔。工期应予以延长，费用如你单位的管理费 人工费 机械使用费等都会因工期延长而增加，原因是非承包商原因引起的损失。质检站应对业主负责。
2008-09-21 16:19:36
服务地区-江苏苏州
建筑材料，包括钢材在使用前均应有质保书，如对此有怀疑因而提出检测，还是原先无质保书因而要检测，虽然最终结果为合格。你说的当然是由于质检站误判而造成的损失，应当与上列重新质检有关联。另外，开始检测出来误判为不合格以后，为什么会造成“很大损失”，有关各方面有否采取积极措施防止损失的扩大等都是与各方应承担的赔偿有关。虽然质检站的误检有过错应承担相应责任，但真正赔偿时还要考虑多方因素。
2008-09-21 13:18:17
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
装修质量不合格，装修企业要承担法律责任吗？
房屋纠纷
人浏览
第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程竣工结算审查内容
工程竣工结算是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程款结算。那么，工程竣工结算审查内容包
工程纠纷
人浏览
工程竣工后验收不合格，价款如何负担
2004年通过的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第３条第１款第２项规定：合同无效，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求
违约的损害赔偿
人浏览
建筑安装工程承包合同：1、建筑安装工程承包合同的主体资格建筑安装工程承包合同的主体资格包括：建筑单位、安装单位、国家机关、企业事业单位、社会团体、农村集体经济组
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
工程质量验收标准是怎样
工程质量是非常重要的，要是自己的工程是豆腐渣工程话出了事情是会追究刑事责任的，不仅仅是之前贪的钱要没收，自己还要坐牢，所以说工程质量应该严格的进行把关。那么工程
工程纠纷
人浏览
你这类工程类案件的扯皮我们律所接的太多了
全部8个答案 >
人咨询过 去咨询
即使没签合同，也不可以不交物业管理费。物业费是物业产权人、使用人委托物业管理单位对居住小区内的房屋建筑及其设备、公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境等项目进行
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程验收内容包括：工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。1.检查工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成；2.检查工程质量是否符
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，如果有关机构追究责任人的责任，后果严重的话涉嫌刑事责任
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
什么是商事代理制度
商事代理制度指的是代理商依据被代理人的委托，以自己的名义或以委托人的名义为委托人卖或买或提供服务，并从中获取报酬的经营活动的制度。委托代理人按照被代理人的委托行
法律文书大全
人浏览
你好，这个损失是谁造成的，就由谁来承担赔偿责任！
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
个体工商户营业执照年检网上申报流程是什么
个体工商户营业执照也是需要年检的，可以在工商登记机关指定的网址进行查询。个体工商户应当于每年1月1日至6月30日，向登记机关报送年度报告。个体工商户应当对其年度
法律文书大全
人浏览
如果可以重新检验鉴定为合格或者有其他证据证明质检站；有过错，可以要求其赔偿损失
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，建议向主管部门投诉处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
拖欠工程款属于建筑工程合同纠纷，发包方未按照合同约定履行付款义务的，可以根据建筑工程合同、结算单等证据材料向人民法院提起诉讼，要求判决支付拖欠的款项。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
注册个体户营业执照
注册个体户营业执照流程为：1、携带身份证、房屋租赁协议复印件、设备清单和经营场所布局平面图到工商行政管理所填写《个体工商户名称预先核准申请书》；2、递交上述申请
法律文书大全
人浏览
工程造价司法鉴定的标准时限是30个工作日，但如果遇到复杂案件或需要补充材料的情况，这个时间可能会有所调整。具体的鉴定时间还需根据案件的实际情况和鉴定机构的工作效
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
营业执照场地证明
营业执照场地证明内容如下：xxx工商行政管理局：兹有我单位开办的xx公司，地址在xx共有房屋面积xx平方米，经营场地xx平方米。以上场地系我公司向xx租用，租用
法律文书大全
人浏览
建筑工程合同的效力认定需要仔细考虑。首要的是审查合同主体的资质以及签订合同时的真实意愿。其次，需要检查合同内容是否符合法律规定，是否存在非法转包等行为。最后，还
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
公章申请书怎么写
公章申请书的具体写法如下所示：首先，要居中写上申请书的标题，如“加盖公章申请书”；其次，在第二行顶格写明接受申请书的单位、组织或有关领导；然后，在正文部分写明具
法律文书大全
人浏览
你好，请详细介绍案件的具体情况和你的问题 ，才能有针对性地解答 。可联系。
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
按照规定责令整改，并处十万一下罚款。柴油是轻质石油产品，复杂烃类(碳原子数约10～22)混合物。为柴油机燃料。主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
你好，建议协商处理
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
