业主未经竣工验收使用工程，施工方有哪些责任?案例1: 上海某公司承接长沙某厂房项目施工方有哪些责任？
更新时间：2024-06-25 07:54:00人浏览
问题描述：
业主未经竣工验收使用工程，施工方有哪些责任?案例1:
上海某公司承接长沙某厂房项目,工程完工后,业主未经验收即使用了厂房。但承包方未能及时固定使用事实。在多次催要工程款无果后，承包方决定起诉。承包方在工商资料中调阅到--份业主申请迁址的资料,资料显示，在工程完工后不久,业主即向工程所在地工商局申请将工厂由原址迁至工程所在地。在承包方起诉后,业主提起了工期逾期和质量损失索赔的反诉。对此,承包方向法院提供业主迁址中请文件，并强调业主申请迁址的行为表明，新址自申请之日即已经具备使用条件,业主对工程质量已经予以认可,不存在工程逾期；由于业主未经竣工验收即使用了工程，因此根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,承包方对于业主提出的一般性质量问题不承担责任。法院最终采信了承包方的意见,驳回业主的索赔请求。业主.上诉,二审法院维持原判。
[问题]业主未经竣工验收使用工程，施工方有哪些责任?
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
咨询我
平台法律顾问团队
官方
已帮助112219人 · 响应时间 平均4分钟内
工程承包的责任包括： 1、施工准备责任。 2、物资准备责任。 3、及时告知责任。 4、工程质量责任。 5、工程保管责任。 6、工程交付责任。 7、竣工验收责任。 8、工程保修责任。
2024-06-25 07:54:00
咨询我
平台特邀律师
推荐
已帮助89157人 · 响应时间 平均3分钟内
建设工程承包人在合同履行过程中，应承担以下责任： 一、按照合同约定日期准时进入施工现场，按期开工。二、接受发包人的监督。根据《民法典》第七百九十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。”三、确保建设工程质量达到合同约定的标准。根据《民法典》第八百零二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。”四、发包人经检验验收未按期付款，承包人可以催告，经催告仍不付款的，凡可折价、拍卖的工程，承包人可以诉请人民法院解决，保护自身利益。
2024-06-25 07:53:47
咨询我
建筑工程律师团队
推荐
已帮助97456人 · 响应时间 平均3分钟内
工程承包的责任有以下几种： 1、施工准备责任。 2、物资准备责任。 3、及时告知责任。 4、工程质量责任。 5、工程保管责任。 6、工程交付责任。 7、竣工验收责任。 8、工程保修责任。
2024-06-25 07:53:23
声明：以上内容由用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
工程质量验收由谁组织
工程完成之后都要经过验收，才能知道是否合格。只有达到我们国家统一的质量验收标准的工程才能通过验收。工程质量验收需要指定部门进行，那么工程质量验收由谁组织的呢?下
工程质量责任
人浏览
法律分析：电梯如果没经过合法程序审批，擅自安装出现事故房东有责任赔偿；员工在工作时间、工作地点遭受伤害属于工伤，如果用人单位未购买工伤保险需要自己承担工伤赔偿责
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
竣工质量验收的依据
工程竣工后对其进行验收，验收内容其中一项非常重要的指标就是对其质量的是够达标进行检验。当然，竣工质量的检验是有一定的依据的。那么，竣工质量验收的依据是怎么样的呢
工程施工方案
人浏览
工程质量验收评价的标准
在学生时代，每一次定期的考试就是在检验我们的学习的成果，工程质量的检验就相当于工程资粮接的期末考试。也是每一个工程需要在竣工后必须进行的检验，因为这些检验是为了
工程质量标准
人浏览
责任承担问题主要看合同签订的内容，有无约定
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建筑工程质量验收划分
建造符合使用要求和质量标准的工程所进行的全面质量管理活动。建筑工程质量关系建筑物的寿命和使用功能，对近期和长远的经济效益都有重大影响，所以工程质量管理是企业管理
工程建设
人浏览
你好，损坏他人财产的，要照价赔偿，物品损坏赔偿法律可参照《侵权责任法》。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
工程先开工后签合同合法吗
工程先开工后签合同一般不合法，属于倒签合同的法律行为。倒签合同与企业风险防范的目标相悖，不符合企业管理制度的要求，同时存在较大的法律风险和经营管理风险，在实践中
工程纠纷
人浏览
没有资质挂靠拖欠工程款要怎么办
没有资质挂靠拖欠工程款挂靠施工人可以自己名义起诉要求发包人支付工程款。承包人应当积极向发包人主张工程款，实际施工人有足够证据证明承包人未积极向发包人主张工程款的
工程纠纷
人浏览
工程承包的责任有以下几种：1、施工准备责任。2、物资准备责任。3、及时告知责任。4、工程质量责任。5、工程保管责任。6、工程交付责任。7、竣工验收责任。8、工程
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
建筑工程纠纷如何行使先履行抗辩权
建筑工程纠纷行使先履行抗辩权如下：负有先履行义务的一方不如约履行的，另一方可以行使先履行抗辩权、拒绝其相应的履行请求。先履行抗辩权基本上适用于先履行一方违约的场
工程纠纷
人浏览
个人名义签订了建筑工程承包合同有效吗
个人名义签订了建筑工程承包合同无效。承包建筑工程的主体必须具有企业法人资格、持有工商行政管理机关核发的营业执照和建设行政主管部门颁发的资质证书，在核准的资质等级
工程纠纷
人浏览
怎么理解施工企业与包工头之间的法律关系
施工企业与包工头之间的法律关系是劳务合同关系，双方建立承揽业务后包工头受施工企业管理。建筑企业与施工企业之间是建设工程承包（加工承揽）关系，包工头与农民工之间是
工程纠纷
人浏览
承包工程需要签合同吗
承包工程需要签合同，签订时需要注意对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况进行了解，写明单项承包工程名称和范围、施工准备、施工组织设计和工期、工程质量和检验、价
工程纠纷
人浏览