工程款未按合同支付
更新时间:2010-10-25 19:53:14人浏览
问题描述:
4位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
![宋爱军律师](http://pic1.lawtimeimg.com/images/m/areaindex/default_photo.png)
服务地区-湖南长沙
1、如果发包商未按合同支付工程款致使你借款,那么借款的利息就由发包商承担;2施工设备的开支自己承担;3若发包方不能支付工程款,可以向法院起诉。
2010-10-25 19:53:14
![游修艳律师](http://d03.lawtimeimg.com/photo/20170531153224kiby3qukvuc5640_110wh110.jpg)
服务地区-湖南岳阳
1、承包方垫付资金的月息看合同双方是否有约定,如无约定由承包方自行承担。
2、施工设备租赁费用由承包方自行承担,本身承包方施工就要有设备,这是承包商的义务。
3、由于施工进度款未及时支付导致的停工、窝工损失可向发包方主张,但不知你们当时有没有进行签证,确认你方的损失,这些往来签证作为证据很重要。
4、发包方无力支付工程款时你可主张优先受偿权,向法院起诉要求拍卖工程支付工程款。
5、本案案情重大,在网上三言两语说不清楚,建议面询律师。
2010-10-03 11:56:42
声明:以上内容由用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。如若涉及隐私请通过【投诉】功能联系删除。
相关知识推荐
![没有合同的工程款拖欠怎样维权](http://img.lawtimeimg.com/info/2020/0117/20200117052130831_220wh220.jpg)
没有合同的工程款拖欠怎样维权
在一般的施工中劳动者往往会忽略签订合同这一步骤,没有合同的劳动关系,劳动者在索要劳动款时是十分麻烦的,劳动者需要向对方进行索要,索要无果的话是可以通过诉讼来维权
工程结算纠纷
人浏览
订立建筑工程承包合同,应当遵守法律、行政法规的以下规定:(l)建筑工程承包合同的主体资格要合法。双方当事人都应当具有民事法律关系主体资格,具有履行合同的能力。由
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
![没有合同的工程款拖欠怎么维权](http://img.lawtimeimg.com/info/2020/0102/20200102045441956_220wh220.jpg)
没有合同的工程款拖欠怎么维权
许多工程在施工前,承包方都没有签合同的法律意识,从而导致了一些工程款被拖欠却不知道如何维权的事情发生。因此,想必大家想知道关于没有合同的工程款拖欠怎么维权?怎么
工程款拖欠纠纷
人浏览
![拖欠工程款无合同怎么办](http://d02.lawtimeimg.com/micphoto/polymerization/1585099543611_440wh440.jpg)
拖欠工程款无合同怎么办
建造工程的时候往往会需要签订施工合同、承包合同等各种合同,但有些施工项目比较小,就没有签订相关的合同。结果等施工完成后,施工方遇到了工程拖欠情况。那么,拖欠工程
合同纠纷
人浏览
工程合同付款的阶段1、总承包方向分包方支付本合同总价款的30%;2、在完成分包工程总量的50%后7天内,经双方确认后,总承包方再向分包方支付本合同总价款的30%
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![拖欠工程合同价款应当支付利息](http://pic1.lawtimeimg.com/images/area/case/30.jpg)
拖欠工程合同价款应当支付利息
问:拖欠工程价款就应当支付利息,司法解释为何专门对此问题作出规定?答:从法理上讲,利息属于法定孳息,应当自工程欠款发生时起算,但由于建设工程是按形象进度付款的,
建设工程合同知识
人浏览
第十二条工程预付款结算应符合下列规定:(一)包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则上预付比例不低于合同金额的10%,不高于合同金额的30%,对重大工程项目,按
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
1、建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了两年的诉讼时效,丧失胜诉权2、胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行3、法院在受理强制执行时,
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
可以根据合同条款主张对方违约责任
全部11个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![施工合同是不是要式合同](http://wl03.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/cacbad/1659073640420_5076055718ddbb6b_220wh220.jpg)
施工合同是不是要式合同
施工合同是要式合同。所谓要式合同是指根据法律规定应当采取特定方式订立的合同。施工合同是指承包人进行工程建设施工、发包人支付价款的协议,当事人订立施工合同应当采用
合同纠纷
人浏览
起诉索要工程款
全部10个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
培训协议一般是有法律效力的。根据法律规定,用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。劳动者违反服务期约定的,
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
委托拆迁合同中,违约责任的承担方式主要包括采取补救措施和赔偿损失。《中华人民共和国民法典》规定,一方不履行或不符合约定履行合同,应赔偿对方损失,包括合同履行后的
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo2.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![建设合同属于什么类别合同](http://wl01.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/cacbad/1659073674592_8516055718b5d23c_220wh220.jpg)
建设合同属于什么类别合同
建设合同属于承揽类别合同。建设工程合同是承包人进行工程建设发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同,依法订立的建设工程合同对承包人和发包人具有
合同纠纷
人浏览
针对委托费用的退还,双方可以先尝试协商达成退款协议。若沟通顺畅,可达成一致;如遇争议,则可以考虑采取法律手段解决,通过法律途径追讨费用。
全部3个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)
你好,积极还款,避免不必要的麻烦
全部2个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo3.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![先施工后签合同违法吗](http://wl02.lawtimeimg.com/ltimg/zhishi/50118/1659073784788_501183868_220wh220.jpg)
先施工后签合同违法吗
先施工后签合同违法,存在一定的法律风险。对于合同签订前的履行过程,由于存在较大的不确定因素,双方的权利义务不明确、法律责任界定不清,容易产生法律纠纷,合同的事前
合同纠纷
人浏览
具体见面聊吧什么情况啊
全部5个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
你好,建议你报警解决或者起诉.HQX
全部1个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo1.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
具体见面聊吧什么情况啊
全部4个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo4.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo6.jpg)
请问需要问什么可以描述一下
全部7个答案 >
人咨询过 去咨询
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo5.jpg)
![](http://pic3.lawtimeimg.com/images/v2/m/common/photo/photo7.jpg)